|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) (Attention avis rectifié !) |
|
COMMUNE DE BAZAINVILLE M. Daniel FEREDIE - Maire 25, Grand Rue 78550 BAZAINVILLE Tél : 01 34 94 29 29 - Fax : 01 34 94 29 28
|
| AVIS RECTIFICATIF DU 17/06/21 |
| Remise des offres |
Au lieu de : |
| AVIS RECTIFICATIF DU 31/05/21 |
| Remise des offres |
Au lieu de : |
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
| Objet | Marché public de travaux de restauration générale de l'église Saint-Georges, Saint-Nicolas pour la commune de Bazainville (78) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | 2021-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de marché | Travaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | Procédure adaptée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NUTS | FR103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION | Marché conclu en application des articles L 2123-1 1° et R2123-1 1° et suivants du Code de la commande publique. Le marché est décomposé en 6 lots, en application de l'article L2113-10 du Code de la commande publique (détail ci-dessous). Il est également décomposé en une tranche ferme et 3 tranches optionnelles, conformément à l'article R2113-4 du Code : - Tranche ferme : Restauration du Clocher (intérieur et extérieur), Restauration extérieure du Choeur et Drain côté Sud - Tranche optionnelle n°1 : Restauration du Bras Sud du Transept (intérieur et extérieur), Restauration intérieure du Choeur et Drain côté Nord - Tranche optionnelle n°2 : Restauration de la Sacristie (intérieur et extérieur), Restauration extérieure de la Nef - Tranche optionnelle n°3 : Restauration du Bras Nord du Transept (intérieur et extérieur), Restauration intérieure de la croisée du Transept, Restauration intérieure de la Nef Le marché est conclu à prix global et forfaitaire. Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Les variantes sont refusées |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité ou étendue |
La présente consultation a pour objet un marché de travaux de restauration générale de l'église Saint-Georges, Saint-Nicolas pour la commune de Bazainville. L'église Saint-Georges - Saint-Nicolas est partiellement inscrite (clocher, choeur, transept) au titre de la protection des monuments historiques. La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Les délais sont fixés comme suit : - Tranche ferme : 10 mois, dont une période de préparation d'une durée d'1 mois. - Tranche optionnelle 1 : 9 mois, dont une période de préparation d'une durée d'1 mois. - Tranche optionnelle 2 : 8 mois, dont une période de préparation d'une durée d'1 mois. - Tranche optionnelle 3 : 10 mois, dont une période de préparation d'une durée d'1 mois. Les tranches optionnelles seront affermies par ordre de service, sous réserve de l'obtention par la commune des quatre subventions octroyées par les organismes suivants : DRAC, DETR, Conseil Régional d'Ile-de-France, Conseil Départemental des Yvelines. Le délai d'affermissement de chaque tranche optionnelle est de deux mois maximum à compter de la date d'obtention de validation de la dernière des quatre subventions susmentionnées, pour chaque tranche optionnelle concernée. Le marché ne prévoit aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de non affermissement de la (ou des) tranche(s) optionnelle(s). Date de démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions relatives au contrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cautionnement | Retenue de garantie de 5 % pouvant être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financement | Financement sur fonds propres et par des subventions d'organismes partenaires (DETR, DRAC, Conseil Régional IDF, CD78) Paiement par virement administratif sous 30 jours |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres conditions | Conditions particulières d'exécution : Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de participation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Qualité des modes opératoires et méthodologies proposées (20%) ; Qualité des moyens humains et matériels mis à disposition (15%) ; Qualité de l'organisation générale du chantier, comprenant les dispositions prises pour tenir compte des délais et des contraintes du site (15%) ; Gestion des nuisances, des déchets et de la sécurité (10%) 40 % : Prix |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offres |
Remise des offres le
28/06/21 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements complémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Une visite de site sur les lieux est obligatoire avant la remise des offres. Les visites seront organisées les jeudi matin suivants : 27 mai, 3 juin et 10 juin 2021. Les candidats devront impérativement s'inscrire au préalable en contactant la mairie au 01 34 94 29 29. L'acheteur envisage de mener des négociations avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres pour chaque lot, mais se réserve la possibilité d'attribuer chaque lot sur la base des offres initiales sans négociation, comme l'y autorise l'article R2123-5 du Code de la commande publique) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-départemental de règlement amiable des différends ou litiges Préfecture de la Région Ile-de-France 5, Rue Leblanc 75911 PARIS Cedex Tél : 01 82 52 42 67 - Fax : 01 82 52 42 95 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, avenue de Saint-Cloud 78011 Versailles Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Envoi le 12/05/21 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 12/05/21 à 17h10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
