| AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
|
LILLE MÉTROPOLE HABITAT M. Maxime BITTER - Directreur Général 425 Boulevard Gambetta 59200 Tourcoing Tél : 09 70 24 92 49 SIRET 98241496300024
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ; |
| Objet | Marché de travaux pour la Réhabilitation de 175 logements collectifs - Résidence Magasins Généraux à Roubaix - Lot portant sur des travaux complémentaires de peinture et de revêtements de sols souples | ||||||||
| Référence | 26S0090 | ||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||
| Mode | Procédure ouverte | ||||||||
| Lieu principal d'exécution | FRE11 - Nord | ||||||||
| Description | Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique : Peinture et Sols souples Lieu d'exécution Clause environnementale 1 rue Stephenson et 62,66,80,100 rue de Cassel - 59100 ROUBAIX - Sans objet Délai 16 mois, compris 1 mois de préparation Pénalités de retard Se référer au CCAP Variation des prix Fermes et Actualisables Nature des prix Prix forfaitaires |
||||||||
| Code CPV principal | 45442100 - Travaux de peinture | ||||||||
| Code CPV complémentaire | 45432100 - Travaux de pose de revêtements de sols | ||||||||
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |||||||||
| Forme |
Division en lots :
Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 1 |
||||||||
|
|||||||||
| Conditions de participation | |||||||||
|
Critères de participation : renvoi au R.C. |
|||||||||
| Marché réservé : Non | |||||||||
| Critères d'attribution |
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. |
||||||||
| Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
|
||||||||
| Documents | |||||||||
| Offres |
Remise des offres le
16/09/26 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception des offres. Modalités d'ouverture des offres : Date : le 16/09/26 à 12h10 Lieu : LILLE METROPOLE HABITAT |
||||||||
| Dépôt | |||||||||
| Renseignements complémentaires | |||||||||
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|||||||||
|
Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats devront participer à une visite de site obligatoire prévue les jeudis 6 et 13 août 2026 à 11h00. |
|||||||||
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 143, rue Jacquemars Giélée BP 2039 59014 Lille Cedex Tél : 03 20 63 13 00 - Fax : 03 20 63 13 47 greffe.ta-lille@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille |
||||||||
|
Envoi le 28/07/26 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE : 28/07/26 à 17h10 Publication aux supports de presse suivants : Marchés Online |
|||||||||
