| AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
|
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER M. Jacques FLEURY - Président Hôtel du département 1 Place Marcel Plaisant CS n°30222 18023 BOURGES - Cedex Tél : 02 48 27 81 51 SIRET 22180001400013
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Groupement de commandes : Oui
Département du Cher |
| Objet | Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de remise en conformité trentenaire des installations d'extinction automatique type sprinkler sur le site des pyramides |
| Référence | 2026-MOE-ETU-0207 |
| Type de marché | Services |
| Mode | Procédure adaptée ouverte |
| Technique d'achat | Sans objet |
| Lieu d'exécution principal | FRB01 - Cher |
| Lieu d'exécution | Pyramides route de Guerry 18000 BOURGES 18000 Bourges |
| Durée |
30 mois |
| Description | Consultation lancée par un groupement de commandes. La mission sera réalisée pour le compte de deux maîtres d'ouvrages le département du Cher et KNDS France qui exploitent chacun une partie du site. Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et dans le périmètre des missions de ce marché. L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Cette durée comprend les phases étude et travaux : - Durée estimée des travaux 10 mois ; - Durée estimée des études : 6 mois. Aucune variante n'est autorisée. |
| Code CPV principal | 71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non
Les variantes sont exigées : Non |
| Conditions de participation | |
|
Formulaire DC1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Autres exigences économiques ou financières : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat |
|
| Marché réservé : Non | |
|
Réduction du nombre de candidats : Non La consultation comporte des tranches : Non Possibilité d'attribution sans négociation : Oui Visite obligatoire : Oui Une visite sera organisée. Pour toute demande de visite, joindre Thibaud Ronceray à l'adresse mail suivante : thibaud.ronceray@knds.fr |
|
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix des prestations 35 % : Valeur technique 5 % : Démarche RSE du candidat dans le cadre de l'exécution du contrat |
| Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
administratifs Magalie Poiré Tél : 02 48 27 80 00 |
| Documents | |
| L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui | |
| Offres |
Remise des offres le
02/12/26 à 10h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. |
| Dépôt |
Cette consultation bénéficie du Service DUME Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le groupement ou candidat individuel sera confié à des personnes physiques ayant la qualification de maître d'oeuvre qui réunira les compétences suivantes : - Etude sprinklage, - Economie de la construction. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation. Financement : ressources propres du CD18 Modalités de paiement : 30 jours Dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre, les phases d'études seront commandées par chaque partie selon la clé de répartition suivante : - 63,49 % pour le Département, - 36,51 % pour KNDS France Chaque membre du groupement honorera financièrement sa partie par paiement direct auprès du prestataire. Pénalités de retard : il sera fait application des pénalités prévues au CCAP. Pas de possibilité d'avance (cf art 9 du CCAP). Révision mensuelle des prix (cf art 8.3 du CCAP). |
|
| Envoi le 26/10/26 à la publication | |
