|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE M. le Président 7 rue Fantin Latour 38022 Grenoble - 1 Tél : 04 76 00 38 38 - Fax : 04 76 00 38 35 |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
Objet | Numéro de la consultation : A19DM-CC009 RD51 - Reconstruction du pont sur le ruisseau du Moulin sur la commune de Porte des Bonnevaux |
Référence | A19DM-CC009/BO |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée |
Code NUTS | FRK24 |
DESCRIPTION | Durée : Le délai d'exécution est de 5 mois et 2 semaines. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Le délai d'exécution des travaux inclue : Une Période de préparation : 3 mois, démarrant à compter de la date indiquée dans l'OS de démarrage de cette phase ; Un délai d'exécution des travaux : 2 mois et deux semaines, démarrant à compter de la date indiquée dans l'OS de démarrage de cette phase. Les caractéristiques principales du marché sont les suivantes : - Fouilles contigües et démolition des structures : 1440 M3 ; - Cadre des structures : 10.5 ml ; - Enrochements bétonnés : 70 m3 ; - Membrane d'étanchéité sur ouvrage : 50 m2 ; - Couche de roulement en BBSG3 0/10 : 72 tonnes. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. |
Code CPV principal | 45221111 - Travaux de construction de ponts routiers |
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |
Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont acceptées |
Conditions relatives au contrat | |
Cautionnement | Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance. |
Financement | Prestations réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : ressources propres du Département de l'Isère, y compris les emprunts. |
Forme juridique | L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire. En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus. Etant donné la nature du chantier et l'enjeu important de livrer l'ouvrage dans le respect des délais, le Pouvoir Adjudicateur ne souhaite pas prendre le risque de devoir rechercher une autre entreprise en cas de défaillance d'un des cotraitants (risque d'arrêt de chantier). Les candidats sont autorisés à présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. En revanche, ils ne pourront se présenter à la fois comme candidats individuels et comme mandataires d'un ou de plusieurs groupements. Dès lors que le candidat se présente sous forme d'un groupement conjoint, il lui appartient d'indiquer dans son offre le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. |
Autres conditions |
Conditions particulières d'exécution :
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Capacité économique et financière :
Référence professionnelle et capacité technique : |
|
Marché réservé : Non | |
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 50 % : Valeur technique 50 % : Prix Sous-critères de la valeur technique : - 1 Pertinence des moyens humains, matériels et matériaux mis en oeuvre pour réaliser le chantier : (notée sur 20) pondération : 30% - 2 Pertinence de la méthodologie, de l'organisation de chantier et des dispositions prises concernant le respect de l'environnement : (notée sur 20) pondération : 70% |
Documents |
|
Offres |
Remise des offres le
20/12/19 à 17h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres. |
Renseignements complémentaires | |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation : A19DM-CC009 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : Une visite sur site non accompagnée est préconisée pour prendre connaissance des contrainte des travaux. |
|
Marché périodique : | Non |
Fonds | Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non |
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun BP 1135 - 38022 Grenoble - Cedex Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269 greffe.ta-grenoble@juradm.fr http://grenoble.tribunal-administratif.fr/ Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun BP 1135 - 38022 Grenoble - Cedex Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269 greffe.ta-grenoble@juradm.fr http://grenoble.tribunal-administratif.fr/ |
Envoi le 15/11/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 15/11/19 à 14h10 Publication aux supports de presse suivants : L'Essor de l'Isère |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |