|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
EPORA Mme Florence HILAIRE - Directrice Générale 2 avenue Grüner CS 32902 42029 Saint-Etienne - Cedex 1 Tél : 04 77 47 47 50 - Fax : 04 77 47 47 98 |
L'avis implique un marché public. | |
Objet | Marché de travaux de Désamiantage, Déplombage et Déconstruction intérieure de « l'ancien Hôpital local » à BOEN SUR LIGNON (42) | ||||||||||||||||||
Référence | MB/TRX/42G072 | ||||||||||||||||||
Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||
Mode | Procédure adaptée | ||||||||||||||||||
Lieu d'exécution |
Rue du 8 mai 1945 42130 BOEN SUR LIGNON |
||||||||||||||||||
Durée |
24 mois |
||||||||||||||||||
DESCRIPTION | Désamiantage, Déplombage et Déconstruction intérieure de « l'ancien Hôpital local » à BOEN SUR LIGNON composé de 6 bâtiments répartis sur un tènement de l'ordre de 5800 m² en bordure du Lignon. |
||||||||||||||||||
Code CPV principal | 45262660 - Travaux de désamiantage | ||||||||||||||||||
Code CPV complémentaire | 45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement | ||||||||||||||||||
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |||||||||||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots Les variantes sont refusées |
||||||||||||||||||
Quantité ou étendue |
Lot 1 : Nettoyage - Désamiantage Désamiantage des bâtiments 2, 3 et 4 Lot 2 : Déconstruction Déconstruction intérieure des bâtiments 2 et 3 |
||||||||||||||||||
Reconductions | Oui | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||
Cautionnement | Conformément aux articles R. 2191-2 et R. 2191-32 et suivants du code de la commande publique, une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur chacun des paiements autres qu'une avance. Conformément aux dispositions de l'article R. 2196-36 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur s'oppose à la constitution d'une caution personnelle et solidaire en lieu et place de la présente retenue de garantie. |
||||||||||||||||||
Financement | Conformément à l'article R. 2191-3R. 2191-13 du code de la commande publique, l'avance est accordée au titulaire du marché public lorsque : - le montant initial du marché public ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euros H.T. - et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Les sommes dues en exécution du présent marché public seront payées dans un délai de 30 jours suivant la réception des factures. ( |
||||||||||||||||||
Forme juridique | Aucune forme particulière de groupement n'est imposée. | ||||||||||||||||||
Conditions de participation | |||||||||||||||||||
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|||||||||||||||||||
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : |
|||||||||||||||||||
Critères d'attribution |
Lot n° 1 : Lot n°1 : Nettoyage - Désamiantage Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique 40 % : Prix Lot n° 2 : Lot n°2 : Déconstruction Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique 40 % : Prix CRITERES TECHNIQUES LOT 1 : Problématiques techniques (pondération 30) Une note relative aux différentes problématiques techniques et environnementales du chantier et les mesures proposées pour y répondre Installation du chantier (pondération 10) Une note relative à l'installation de chantier, au déroulé et au phasage des travaux Planning des travaux (pondération 5) Une proposition de planning des travaux avec optimisation éventuelle des délais Hygiène & sécurité (pondération 5) Les mesures en termes d'hygiène et sécurité mises en oeuvre tout au long du chantier (interne au chantier et environnants) Moyens matériels (pondération 5) Les moyens matériels qui seront mis en oeuvre sur le chantier par phase de travaux Répartition des tâches et effectifs (pondération 5) Indication et répartition précise des tâches réalisées par chaque intervenant (mandataires, et éventuels co-traitants et sous-traitants) et des effectifs mis en oeuvre afin de répondre au besoin des travaux décrits au CCTP CRITERES TECHNIQUES LOT 2 Problématiques techniques (pondération 30) Une note relative aux différentes problématiques techniques et environnementales du chantier et les mesures proposées pour y répondre Installation du chantier (pondération 10) Une note relative à l'installation de chantier, au déroulé et au phasage des travaux Répartition des tâches et effectifs (pondération 5) Indication et répartition précise des tâches réalisées par chaque intervenant (mandataires, et éventuels co-traitants et sous-traitants) et des effectifs mis en oeuvre afin de répondre au besoin des travaux décrits au CCTP Moyens matériels (pondération 5) Les moyens matériels qui seront mis en oeuvre sur le chantier par phase de travaux Hygiène & sécurité (pondération 5) Les mesures en termes d'hygiène et sécurité mises en oeuvre tout au long du chantier (interne au chantier et environnants) - Planning des travaux (pondération 5) Une proposition de planning des travaux avec optimisation éventuelle des délais |
||||||||||||||||||
Renseignements |
administratifs et techniques EPORA 2 Avenue Grüner BP CS 32902 42029 Sint-Etienne Tél : 04 77 47 47 64 - Fax : 04 77 47 47 98 |
||||||||||||||||||
Documents |
|
||||||||||||||||||
Offres |
Remise des offres le
16/07/20 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 150 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
||||||||||||||||||
Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|||||||||||||||||||
VISITE UNIQUE ET OBLIGATOIRE : Point de rendez-vous : Rue du 8 mai 1945, 42130 BOËN SUR LIGNON, site de l'ancien Hôpital local devant le bâtiment 1 Date de la visite : 06/07/2020 à 10 h 30 Le Maître d'Ouvrage porte à la connaissance des candidats potentiels que le site est amianté. Les rapports amiante sont joints au présent DCE. Par conséquent, la visite unique n'est autorisée qu'aux personnes habilitées Sous-section 4, conformément au Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante. Ainsi, les candidats désireux de participer à la visite unique doivent donner une copie de leur habilitation SS4 le jour de la visite au représentant de l'EPORA. Toute personne n'ayant pas suivi ce préalable se verra interdire l'accès au site. Chaque entreprise devra impérativement apporter ses EPI afin de disposer de l'équipement nécessaire et approprié à l'état du site à visiter. Aucun équipement ne sera fourni par l'EPORA. |
|||||||||||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon - FRANCE Cedex 03 Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Se reporter à l'adresse du Greffe du Tribunal Administratif de Lyon. |
||||||||||||||||||
Envoi le 15/06/20 à la publication |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |