AWS-Achat - la dématérialisation des Marchés Publics.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

ADVIVO
M. Nicolas BERTHON - Directeur Général
1 square de la Résistance
38209 Vienne
Tél : 04 74 78 39 00

L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet	Travaux de menuiseries extérieures PVC, occultations, menuiseries intérieures pour la réhabilitation de 32 logements résidence 33 Quai Riondet à Vienne 38200
Type de marché	Travaux
Mode	Procédure adaptée
Durée	7 mois
DESCRIPTION	Travaux en site occupé 1 bâtiment R + 4 comprenant 32 logements 3 locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée Ce marché de travaux a pour objectif de relancer le présent lot déclaré sans suite dans le cadre de la précédente procédure de consultation.
	La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme	Prestation divisée en lots : Non Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue	Il s'agit du délai global pour l'exécution de l'ensemble des prestations, y compris la phase de préparation de chantier. Le délai d'exécution de chaque lot est conforme au planning détaillé d'exécution établi par le maître d'oeuvre, en concertation avec les entreprises, et soumis à l'approbation du pouvoir adjudicateur. Si le délai d'exécution proposé dans l'offre du titulaire est plus court que celui du planning prévisionnel d'exécution, le premier devient le délai d'exécution contractuel et s'applique au titulaire du lot concerné. Le délai de chaque phase du planning détaillé d'exécution est contractuel. De ce fait, le dépassement du délai de chaque phase pourrait fait l'objet des pénalités sans que le délai global d'exécution du lot concerné soit dépassé.
Options	Oui Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Conditions relatives au contrat
Autres conditions	Conditions particulières d'exécution : Les conditions d'exécution du marché sont précisées dans le cahier des charges et le dossier de consultation des entreprises. L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Aucune avance prévue. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Les prix sont fermes. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.

Conditions de participation
	Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
	Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions : Voir règlement de la consultation Capacité économique et financière : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Voir règlement de la consultation Référence professionnelle et capacité technique : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Voir règlement de la consultation
	Marché réservé : Non

Critères d'attribution	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Documents	Règlement de consultation Dossier de Consultation des Entreprises
Offres	Remise des offres le 07/12/21 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires
	Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
	Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation.
Marché périodique :	Non
Fonds	Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours	Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun BP 1135 38022 Grenoble Cedex Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. adresse ci-dessus.
	Envoi le 16/11/21 à la publication

Inscription au système d'alerte des entreprises