AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

LILLE MÉTROPOLE HABITAT
M. Maxime BITTER - Directreur Général
425 Boulevard Gambetta
59200 Tourcoing
Tél : 09 70 24 92 49
SIRET 41378250900017
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ;
Objet Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de 30 logements collectifs, en
site occupé, de la Résidence Vieux Stephenson à ROUBAIX - 4-10-16 rue Stephenson à ROUBAIX
Référence 25S0088
Type de marché Services
Mode Procédure ouverte
Lieu principal de prestation 4-10-16 rue Stephenson
59100 ROUBAIX
Durée 24 mois
à compter du 01/09/25
Description

Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT
Type de contrat Marché ordinaire
Structure Lot unique - 8 missions de base et 10 missions complémentaires
Lieu d'exécution 4-10-16 rue Stephenson à ROUBAIX
Délai Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA ou après en
cas de prolongation suite à des réserves non levées
Pénalités de retard Prévues dans le CCAP
Variation des prix Cf. CCAP
Nature des prix Prix forfaitaires
Code CPV principal 71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Division en lots : Non
Conditions de participation
 

Critères de participation : renvoi au R.C.
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 29/07/25 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 29/07/25 à 12h05
Lieu : Tourcoing
Dépôt
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats effectueront une visite de site obligatoire qui aura lieu le mardi 8 juillet 2025 à 9h00 et le jeudi 10 juillet 2025 à 9h00.

Pour cela ils prendront rendez-vous avec :
Monsieur Jessy FRENOY
Chargé d'Opérations
06.49.73.84.73.
jessy.frenoy@lmh.fr

Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lille
143, rue Jacquemars Giélée
BP 2039 59014 Lille Cedex
Tél : 03 20 63 13 00 - Fax : 03 20 63 13 47
greffe.ta-lille@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Les délais et voies de recours sont les suivants :
- référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative.
- référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA.
- recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.
Le tribunal compétent est le suivant :
Tribunal Administratif de Lille
5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039
59014 Lille
  Envoi le 27/06/25 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE : 27/06/25 à 17h38
Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 01/07/25

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AW Solutions