|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
|
LILLE MÉTROPOLE HABITAT M. Maxime BITTER - Directreur Général 425 Boulevard Gambetta 59200 Tourcoing Tél : 09 70 24 92 49 SIRET 41378250900017
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ; |
| Objet |
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de 17 logements individuels à SAINGHIN-EN-WEPPES - 21 rue Jean-Jaurès à Sainghin-en-Weppes |
| Référence | 25S0094 |
| Type de marché | Services |
| Mode | Procédure ouverte |
| Lieu principal de prestation |
21 rue Jean Jaurès 59184 sainghin en weppes |
| Durée |
46 mois à compter du 01/10/25 |
| Description | Objet du contrat Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction de 17 logements individuels à SAINGHIN-EN-WEPPES Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique : 7 missions de base et 4 missions complémentaires Lieu d'exécution 21 rue Jean-Jaurès à Sainghin-en-Weppes Délai Démarrage à la notification et achèvement au dernier jour de la GPA ou après en cas de prolongation suite à des réserves non levées Pénalités de retard Prévues dans le CCAP Variation des prix Cf. CCAP Nature des prix Prix forfaitaires |
| Code CPV principal | 71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments |
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |
| Forme | Division en lots : Non |
| Conditions de participation | |
|
Critères de participation : renvoi au R.C. |
|
| Marché réservé : Non | |
| Critères d'attribution |
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. |
| Documents |
|
| Offres |
Remise des offres le
12/08/25 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres. Modalités d'ouverture des offres : Date : le 12/08/25 à 12h05 |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 143, rue Jacquemars Giélée BP 2039 59014 Lille Cedex Tél : 03 20 63 13 00 - Fax : 03 20 63 13 47 Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille |
|
Envoi le 11/07/25 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE : 11/07/25 à 17h44 Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 15/07/25 |
|
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AW Solutions |