|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) (Attention avis rectifié !) |
|
LILLE MÉTROPOLE HABITAT M. Maxime BITTER - Directreur Général 425 Boulevard Gambetta 59200 Tourcoing Tél : 09 70 24 92 49 SIRET 41378250900017
|
|
| AVIS RECTIFICATIF DU 24/09/25 |
| Remise des offres |
Au lieu de : |
| L'avis implique un marché public. | |
|
Groupement de commandes : Non
|
| Objet | Marché de travaux pour le traitement de composants en clos couvert sur un ensemble de 6 Résidences de LILLE METROPOLE HABITAT | ||||||||||||||||||||
| Référence | 25S0103 | ||||||||||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||
| Mode | Procédure adaptée ouverte | ||||||||||||||||||||
| Technique d'achat | Sans objet | ||||||||||||||||||||
| Lieu d'exécution principal |
425 Boulevard Gambetta 59200 Tourcoing |
||||||||||||||||||||
| Durée |
10 mois |
||||||||||||||||||||
| Description | Type de contrat Marché ordinaire Structure Lieu d'exécution 4 lots géographiques Lot1a : Menuiseries Etendues - Résidence Ecluse, rues Célestines et Pénitentes et Place du Gard à LILLE - Résidence Jan Dombrowski, Place des Marronniers à LILLE Lot1b : Menuiseries Etendues - Résidence Sentier du Pape, rue Léon Leman à NEUVILLE-EN-FERRAIN - Résidence Carnot 177 rue Carnot à FACHES-THUMESNIL Lot2 : Traitement des façades et toitures -Résidence Opéra, 13 rue des Jardins à LILLE -Résidence Parc Bocquet 178 rue Salengro à Lille-Hellemmes Lot3 : Ventilation - Résidence Ecluse, rues Célestines et Pénitentes et Place du Gard à LILLE - Résidence Sentier du Pape, rue Léon Leman à NEUVILLE-EN-FERRAIN - Résidence Carnot 177 rue Carnot à FACHES-THUMESNIL Délai 10 mois compris 1,5 mois de préparation Pénalités de retard Cf CCAP Variation des prix Prix révisables Nature des prix Forfaitaires |
||||||||||||||||||||
| Code CPV principal | 45421000 - Travaux de menuiserie | ||||||||||||||||||||
| Code CPV complémentaire | 45261920 - Travaux d'entretien de toiture | ||||||||||||||||||||
| 45331210 - Travaux d'installation de ventilation | |||||||||||||||||||||
| 45443000 - Travaux de façade | |||||||||||||||||||||
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Les variantes sont exigées : Non |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Conditions de participation | |||||||||||||||||||||
|
Critères de participation : renvoi au R.C. |
|||||||||||||||||||||
| Marché réservé : Non | |||||||||||||||||||||
|
Réduction du nombre de candidats : Non La consultation comporte des tranches : Non Possibilité d'attribution sans négociation : Oui Visite obligatoire : Oui le Vendredi 29 août 2025 à : -10h00 : Résidences Opéra et Parc Bocquet avec un point de rdv fixé au 178 rue Roger Salengro à LILLE -14h00 : Résidences Ecluse, Jan Dombrowski, Sentier et Carnot avec un point de rdv au 1 rue Léon Leman à NEUVILLE-EN-FERRAIN. |
|||||||||||||||||||||
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). |
||||||||||||||||||||
| Renseignements |
administratifs Madame DJEBALI Tél : 03 20 16 95 90 |
||||||||||||||||||||
| Documents |
|
||||||||||||||||||||
| L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui | |||||||||||||||||||||
| Offres |
Remise des offres le
01/10/25 à 17h00 au plus tard. |
||||||||||||||||||||
| Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||||
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|||||||||||||||||||||
|
Art. 4.3.2 du CCAP - Réalisation de prestations similaires Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire usage de l'article R2122-7 du Code de la Commande publique. |
|||||||||||||||||||||
|
Envoi le 31/07/25 à la publication
Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 31/07/25 |
|||||||||||||||||||||
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AW Solutions |