AWS-Achat
POSER UNE QUESTION A L'ACHETEUR PUBLIC A PROPOS DE LA CONSULTATION
GROUPEMENT CENOVIA - TRANSAMO
30/05/2024 à 14h00
T-PF-1440569
Aménagement de Chronolignes sur le réseau urbain de transport public de LE MANS MÉTROPOLE
Déconnexions EP (DEC) : Réalisation des ouvrages et canalisations d'assainissement pour les déconnexions des eaux pluviales.
Lots 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4
Non demandée
Si vous avez l'intention de soumissionner il est important que vous fassiez en sorte de vérifier que vous disposez de toutes les éventuelles modifications de dossier avant de déposer; pour cela retirez à nouveau le dossier une semaine avant la remise limite pour vérifier s'il y a eu des changements, et prendre connaissance de la correspondance éventuelle.
Compilation des correspondances et pièces jointes
Pièce jointe: FICHIER_QUESTIONS_REPONSES_3.pdf (80 ko)
Pièce jointe: FICHIER_QUESTIONS_REPONSES_1.pdf (60 ko)
Pièce jointe: 3CL_7_DEC_DCE_du_30_04_2024.pdf (217 ko)
Pièce jointe: 3CL_7_DEC_DCE_du_24_04_2024.pdf (169 ko)
Pièce jointe: 3CL_7_DEC_DCE.pdf (97 ko)
Pièce jointe: FICHIER_QUESTIONS_REPONSES_2.pdf (60 ko)
Pièce jointe: 3CL_7_DEC_DCE_du_30_04_2024b.pdf (289 ko)
Pièce jointe: 3CL_7_DEC_DCE_du_26_04_2024.pdf (203 ko)
Pièce jointe: FICHIER_QUESTIONS_REPONSES_4.pdf (73 ko)
Déconnexions EP (DEC) : Réalisation des ouvrages et canalisations d'assainissement pour les déconnexions des eaux pluviales.
Lots 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous
-----------------------------------------------------------------------------
Message personnalisé de l'acheteur
-----------------------------------------------------------------------------
Bonjour,
Le DCE a été modifié.
Au sein du dossier "Plans"/"Livrables PRO" les pièces suivantes ont été ajoutées en remplacement des anciens indices :
- Notice voirie – Indice C
- Notice GIEP – Indice C
- Matrice des interfaces – Indice E
- Fiche des interfaces – Indice E
Cordialement,
Le groupement CENOVIA-TRANSAMO
-----------------------------------------------------------------------------
AWS-Achat
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset
Bonjour,
En P.J, le fichier Modification du DCE à jour des modifications intervenues ce jour vers 16h42.
Cordialement,
Fichier joint : 3CL_7_DEC_DCE_du_30_04_2024b.pdf
Déconnexions EP (DEC) : Réalisation des ouvrages et canalisations d'assainissement pour les déconnexions des eaux pluviales.
Lots 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous
-----------------------------------------------------------------------------
Message personnalisé de l'acheteur
-----------------------------------------------------------------------------
Modifications du DCE du 30-04-2024 – 16h42
RDC
- Article VII : suppression du terme « en temps utile » au sein de la phrase suivante : « Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir huit (8) jours en temps utile une demande via le profil d’acheteur. »
AE VALANT CCAP : Les modifications sont en bleu dans le document
- Correction de quelques coquilles sans incidence
- Modification des articles XIV.1 Réception et XIV.2 Délais de garantie
PIECES COMMUNES :
- CCTC Indice C remplacé par le CCTC Indice D : compléments sur les planches d’essai sur les secteurs 3 et 4.
-----------------------------------------------------------------------------
AWS-Achat
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset
Bonjour,
Voici la liste des modifications du DCE mise à jour : les pièces techniques particulières "ouvrages" ont été modifiées.
Cordialement
Fichier joint : 3CL_7_DEC_DCE_du_30_04_2024.pdf
Réponse
Bonjour,
Suite à une erreur de téléchargement, le bon dossier a été remis en ligne.
Les pièces techniques particulières ont été modifiées : Partie Réseaux y/c secteur 4 et Partie Ouvrages.
Cordialement
Le groupement CENOVIA-TRANSAMO
Liste des questions
Question n°5
Bonjour,
Suite aux modifications apportées au DCE le 26.04.2024, en recherchant les pièces modifiées, je me suis aperçue que le DCE Chronolignes (INFRA) se retrouve dans le DCE Chronolignes (DEC), pouvez-vous refaire le point sur tout le DCE du dossier Chronolignes (DEC) afin de le remettre à jour avec les bonnes pièces. Merci. Cordialement.
Question n°6
Bonjour,
Suite aux modifications apportées au DCE le 26.04.2024, en recherchant les pièces modifiées, je me suis aperçue que le DCE Chronolignes (INFRA) se retrouve dans le DCE Chronolignes (DEC), pouvez-vous refaire le point sur tout le DCE du dossier Chronolignes (DEC) afin de le remettre à jour avec les bonnes pièces. Merci. Cordialement.
Question n°7
Bonjour,
Les dernières pièces ajoutées (V6) ne correspondent pas à ce marché mais à l'infra, pouvez-vous remettre les bons éléments à disposition et nous préciser si les pièces financières du secteur 4 ont été modifiées. En vous remerciant.
Cordialement
Déconnexions EP (DEC) : Réalisation des ouvrages et canalisations d'assainissement pour les déconnexions des eaux pluviales.
Lots 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous
-----------------------------------------------------------------------------
Message personnalisé de l'acheteur
-----------------------------------------------------------------------------
Bonjour
Le DCE DEC est a été remis en ligne avec les pièces techniques particulières modifiées (Réseaux + Ouvrages).
Cordialement
-----------------------------------------------------------------------------
AWS-Achat
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset
Bonjour,
En P.J le fichier mentionnant les modifications intervenues ce jour sur le DCE.
Bonne réception.
Le groupement CENOVIA-TRANSAMO
Fichier joint : 3CL_7_DEC_DCE_du_26_04_2024.pdf
Déconnexions EP (DEC) : Réalisation des ouvrages et canalisations d'assainissement pour les déconnexions des eaux pluviales.
Lots 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous
-----------------------------------------------------------------------------
Message personnalisé de l'acheteur
-----------------------------------------------------------------------------
Modifications du DCE :
-Les pièces techniques particulières du secteur 4 – Réseaux ont été modifiées. Le dossier pièces techniques particulières a été réorganisé en deux sous-dossiers.
-CCTC Ind C remplace CCTC Ind B
-----------------------------------------------------------------------------
AWS-Achat
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset
Bonjour,
Vous trouverez en P.J un récapitulatif des modifications intervenues sur le DCE en cours.
Cordialement
Le groupement CENOVIA-TRANSAMO
Fichier joint : 3CL_7_DEC_DCE_du_24_04_2024.pdf
Déconnexions EP (DEC) : Réalisation des ouvrages et canalisations d'assainissement pour les déconnexions des eaux pluviales.
Lots 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous
-----------------------------------------------------------------------------
Message personnalisé de l'acheteur
-----------------------------------------------------------------------------
Les modifications sont les suivantes :
- Ajout du dossier « Pièces Part Ind B – Sect.1-2-3 ». La modification des pièces relatives au secteur 4 interviendra ultérieurement.
-CCTC Ind B remplace CCTC Ind A : Modification des articles 1.17 / 1.12 / 2.12.5 / 2.3 / 2.12.3 / 2.12.4
RDC :
- modification de la date limite de réception des offres reportée au 30/05/2024 – 14h00.
- Articles IV.2 et V : Suppression du terme "plan de phasage" - Article V.1 : Remplacement de l'intitulé du chapitre 1.3 "Planification des travaux avec description des moyens humains et matériels" par "Description des moyens humains et matériels associés au planning Directeur "Planning Espace-Temps"
AE valant CCAP :
-Modification de l'article VII.4.a Pénalités de retard journalières : Modification de la colonne "Délai" du tableau en jours calendaires en correspondance avec les dispositions du CCTC Ind B
- Article III. Pièces constitutives du marché : Ajout en pièce contractuelle de l'arrêté préfectoral relative aux fouilles archéologiques
- Article XI : Avance : Précision sur le taux de l'avance accordé aux PME
Livrables PRO :
-Notice des aménagements ind B annule et remplace Notice des aménagements ind A
-----------------------------------------------------------------------------
AWS-Achat
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset
T-PF-1440569 : Aménagement de Chronolignes sur le réseau urbain de transport public de LE MANS MÉTROPOLE
Déconnexions EP (DEC) : Réalisation des ouvrages et canalisations d'assainissement pour les déconnexions des eaux pluviales.
Lots 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4
Avis rectificatif : Attention !
La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.
-----------------------------------------------------------------------------
Message personnalisé de l'acheteur
-----------------------------------------------------------------------------
La date limite de remise des plis est reportée au 30/05/2024 - 14h00.
-----------------------------------------------------------------------------
Lien vers l'avis rectificatif
AWS-Achat
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset
Réponse
Bonjour,
Vous trouverez en P.J le fichier Questions-Réponses actualisé dans lequel vous trouverez la réponse à la question n°4.
La date limite de remise des plis va être reportée.
Cordialement
Le groupement CENOVIA-TRANSAMO
Liste des questions
Question n°4
Bonjour,
Après analyse des lots et vu l'ampleur du travail en étude, nous sollicitons de votre part un report de délai supplémentaire de l'ordre de 3 semaines. En effet étant donné notre plan de charge, le solde des congés annuels, et les jours fériés de Mai, nous manquons de temps. Cordialement
Fichier joint : FICHIER_QUESTIONS_REPONSES_4.pdf
Bonjour,
Nous vous informons que la date limite de réception des offres a été reportée au 16/05/2024 - 14h00.
Une modification du DCE a eu lieu (description en P.J)
Nous vous alertons également sur le fait qu'une modification du DCE interviendra à la mi-avril.
Cordialement,
Le groupement CENOVIA-TRANSAMO
Fichier joint : 3CL_7_DEC_DCE.pdf
Déconnexions EP (DEC) : Réalisation des ouvrages et canalisations d'assainissement pour les déconnexions des eaux pluviales.
Lots 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous
-----------------------------------------------------------------------------
Message personnalisé de l'acheteur
-----------------------------------------------------------------------------
Bonjour,
La modification du DCE porte sur les éléments suivants:
RDC :
- Report de la date limite de réception des offres au jeudi 16 mai 2014 – 14h00
- Précisions apportées sur les modalités de détermination du prix proposé (DQE Réseaux + DQE Ouvrages) pour les secteurs 2-3 et 4
- Mention à l’article II.8 du RDC de l'arrêté portant prescription d’une fouille d’archéologie préventive (document ajouté au dossier Pièces communes)
AE VALANT CCAP :
Ajustements des clauses suivantes :
- Suppression de l’article II.3.c Dispositions diverses, contradictoire avec l’article II.3.a
- Modification de l’article II.9 sur la propriété intellectuelle
- Suppression de l’article IV.4.c « Pénalités pour retard dans la déclaration de ses représentants » contradictoire avec l’article II.3.a
- Ajout d’une pénalité à l’article VII.5 « Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux »
- Suppression de l’article VII. 7 « Pénalités pour manquements aux dispositions contractuelles sur le traitement des données personnelles »
- Remplacement du titre de l’article XIX REDRESSEMENT JUDICIAIRE en XIX PROCEDURES COLLECTIVES
Dossier « Pièces communes » :
- Ajout au dossier du document suivant : Arrêté portant prescription d’une fouille d’archéologie préventive
- Remplacement du CCFEC Indice A par le CCFEC Indice B (modifications portant sur les manifestations/évènements)
A noter : Une modification du DCE est à prévoir sur l’aspect technique vers la mi-avril.
Cordialement
-----------------------------------------------------------------------------
AWS-Achat
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset
T-PF-1440569 : Aménagement de Chronolignes sur le réseau urbain de transport public de LE MANS MÉTROPOLE
Déconnexions EP (DEC) : Réalisation des ouvrages et canalisations d'assainissement pour les déconnexions des eaux pluviales.
Lots 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4
Avis rectificatif : Attention !
La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.
-----------------------------------------------------------------------------
Message personnalisé de l'acheteur
-----------------------------------------------------------------------------
Bonjour
La date limite de remise des plis a été repoussée au 16/05/2014 - 14h00.
Cordialement
-----------------------------------------------------------------------------
Lien vers l'avis rectificatif
AWS-Achat
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset
Réponse
Bonjour,
La réponse à la question n°3 a été apportée au sein du fichier QUESTIONS-REPONSES que vous trouverez en P.J
Cordialement
Le groupement CENOVIA-TRANSAMO
Liste des questions
Question n°3
Bonjour,
Pouvez-vous préciser quels sont les indices pour chaque IP exigées au RC page 14 ?
Pouvez-vous nous communiquer les prestations concernées par IP 162 dans les DQE des lots 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 relatifs aux secteurs 1, 2, 3 et 4 du marché ?
Merci.
Fichier joint : FICHIER_QUESTIONS_REPONSES_3.pdf
Réponse
Bonjour,
Vous trouverez en P.J le fichier Questons-Réponses dans lequel vous trouverez la réponse à la question n°2.
Il n'est pas prévu de reporter la date limite de remise des plis.
Cordialement
Le groupement CENOVIA-TRANSAMO
Liste des questions
Question n°2
Bonjour,
Vu le plan de charge conséquent du mois d'avril, et l'obligation de solder les derniers jours de congés en période de vacances scolaires et de jours fériés, nous sollicitons de votre part un report de la DLRO de l'ordre de 2 semaines. Comptant sur votre compréhension.
Cordialement
Fichier joint : FICHIER_QUESTIONS_REPONSES_2.pdf
Réponse
Bonjour,
Vous trouverez en P.J la réponse à la question n°1.
Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement
Le groupement CENOVIA-TRANSAMO
Liste des questions
Question n°1
Bonjour,
Etant donné la charge de travail actuelle de notre B-E et les périodes de congés dûes aux jours fériés à venir, nous souhaiterions un délai supplémentaire pour étudier cette affaire, soit un report au 17 mai 2024.
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement.
Fichier joint : FICHIER_QUESTIONS_REPONSES_1.pdf
Déconnexions EP (DEC) : Réalisation des ouvrages et canalisations d'assainissement pour les déconnexions des eaux pluviales.
Lots 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous
-----------------------------------------------------------------------------
Message personnalisé de l'acheteur
-----------------------------------------------------------------------------
L'article II.6 de l'AE valant CCAP a été modifié :
Au lieu de :
Les ordres de service seront préparés par le maître d’œuvre puis transmis au maître d’ouvrage qui les numérotera, les datera et les notifiera au titulaire. Seuls les ordres de service notifiés par le maître d’ouvrage lui seront opposables.
Modification par :
Les ordres de service seront préparés, datés et notifiés par le maître d’œuvre à l’entrepreneur étant précisé que les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font obligatoirement l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.
Cordialement
Le groupement CENOVIA-TRANSAMO
-----------------------------------------------------------------------------
AWS-Achat
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset
Déconnexions EP (DEC) : Réalisation des ouvrages et canalisations d'assainissement pour les déconnexions des eaux pluviales.
Lots 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous
AWS-Achat
Avenue Web Systèmes SASU - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité