Page chargée le 28/03/24 à 09h30 heure de Paris

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE SAINT VINCENT LA COMMANDERIE
M. Le Maire
Le village
26300 Saint Vincent la Commanderie
Tél : 04 75 59 82 04 - Fax : 04 75 59 43 49
L'avis implique un marché public.
Objet Restructuration et extension du groupe scolaire
Référence 2013-1-T
Nature Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FR713
Délai d'exécution Le délai d'exécution du chantier est de huit mois + un mois de préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service
DESCRIPTION L'entreprise devra répondre impérativement sur le dossier initial, et en annexe sur papier libre pour toute proposition de variante technique et/ou économique.
Le marché est composé de huit lots.
Code CPV principal 45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Forme Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont acceptées
Options OUI
Le marché est composé d'options :
- une option pour le lot 1 correspondant au parement en pierre,
- une option pour le lot 2 correspondant au plafond du préau,
- une option pour le lot 5 correspondant à la lasure du plafond du préau.

Lots Libellé CPV
N° 1 Démolition - Gros oeuvre - VRD - Façades 45111100
N° 2 Charpente - Couverture - Zinguerie 45261000
N° 3 Etanchéité 45320000
N° 4 Menuiseries intérieures et extérieures bois - métallerie 45420000
N° 5 Doublages cloisons fauds-plafonds - Peinture 45410000
N° 6 Revêtement des sols - Faïences 45430000
N° 7 Plomberie sanitaires 45330000
N° 8 Electricité - Courant faible 09310000
Conditions de participation
 

Situation juridique - références requises :
-Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Si le candidat se présente en groupement conjoint ou solidaire, habilitation donnée au mandataire ;
-La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
-La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de soumissionner, en application de l'article 43 du Code des marchés publics (si DC2 non fourni);
-Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L 5212-1 à 4 du Code du travail (si DC1 non fourni).

Capacité économique et financière :
Références requises : -DC1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants),
-DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)présentant notamment le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ainsi que la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement,
-Une attestation d'assurance en cours de validité permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.

Référence professionnelle et capacité technique :
Références requises : -Présentation générale de l'entreprise (moyens en personnels et matériels, structure, outillage, équipement technique…).
-Liste de références concernant les travaux similaires datant de moins de 5 ans,
- Certificats de qualifications professionnelles sachant que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence à réaliser les travaux

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique (moyens, méthodologie, références)
40 % : Prix des prestations
Renseignements
techniques
SARL d'architecture O. BALAYN - JUNILLON JP
Les Vignolas
225 route de Saint Vincent
26300 CHARPEY
Tél : 0975901302 - Fax : 0970611084
vuedest@orange.fr
Documents
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 28/10/13 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 - 38022 Grenoble - Cedex
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
  Envoi le 07/10/13 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 07/10/13 à 12h11

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité