Page chargée le 01/05/24 à 10h53 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

SDIS DE LA SARTHE
M. Jean Pierre VOGEL - Président du Conseil d'Administration du SDIS72
13 boulevard Saint Michel
72190 COULAINES
Tél : 02 43 54 65 50
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet TRAVAUX D'ENROBES DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LE MANS DEGRE ET DE TUFFE
Référence TravauxenrobésDegréTuffé
Nature Travaux
Type Execution
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FR514
Délai d'exécution Le délai d'exécution du marché est de 3 mois et 1/2 y compris période de préparation et congés payés.
DESCRIPTION Les travaux à réaliser sont sur deux sites:
Centre de Secours Principal de Degré au Mans (3 avenue Pierre Klotz) :
o Création d’un réseau de récupération des eaux pluviales.
o Réfection des enrobés d’une partie de la cour.
Centre d’Incendie de Tuffé (1 impasse des peupliers) :
o Aménagement d’une aire de lavage des véhicules.
Nomenclature Classification CPV :
Principale : 45223300 - Travaux de construction de parkings
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON
Forme Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de 5 % du montant initial augmenté le cas échéant du montant des avenants.
Conformément à l’article 87 du Code des Marchés Publics, une avance est accordée au titulaire du marché dont le montant est supérieur à 50 000 € H.T.
Garantie exigée pour couvrir l'avance.
Financement Financement : Fonds propres du SDIS72.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception des demandes d'acompte ou de solde, par virement administratif.
Les prestations seront rémunérées par application d’un prix global et forfaitaire. Les prix seront actualisables.
Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les marchés publics, en cas de dépassement du délai de paiement réglementaire, le taux des intérêts moratoires applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté du nombre de points fixés par décret d’application. Le montant de l’indemnité forfaitaire à verser pour frais de recouvrement est lui aussi fixé par décret d’application.
Forme juridique Le soumissionnaire peut se présenter seul ou en groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, il est exigé que le mandataire soit solidaire de chacun des membres du groupement.
Critères d'attribution
Le pouvoir adjudicateur vérifie dans un premier temps si le candidat présente des garanties techniques et financières suffisantes (compétences, références, moyens). Une commission d'avis d'attribution proposera un classement en fonction des critères suivants :
- NOTE METHODOLOGIQUE : Note sur 10, pondération 45 %
Détail des sous-critères :
Moyens humains et matériels affectés au chantier : pondération 40 %,
Politique de gestion des déchets : pondération 20 %,
Provenance des matériaux de construction : pondération 20 %,
Dispositions arrêtées pour garantir la qualité des prestations : pondération 20 %.
- PRIX : Note sur 10, pondération 55 %
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe
Patricia DENIAU
13 boulevard Saint Michel
CS 90035
72190 COULAINES
Tél : 0243546583 - Fax : 0243743778
samp@sdis72.fr

techniques
Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe
Daniel SAUSSEREAU
13 boulevard Saint Michel
CS 90035
72190 COULAINES
Tél : 0243546627 - Fax : 0243743793
daniel.saussereau@sdis72.fr
Documents
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 07/01/14 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site Internet www.sarthe-marchespublics.fr.
Les offres pourront être remises soit, par courrier en recommandé avec accusé de réception, soit déposées au SDIS72 contre récépissé, soit par voie dématérialisée à l'adresse indiquée ci-dessus.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l'Ile-Gloriette
BP 24111 - 44041 Nantes - Cedex
Tél : 0240994600 - Fax : 0240994658
greffe.ta-nantes@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l'Ile-Gloriette
BP 24111 - 44041 Nantes - Cedex
Tél : 0240994600 - Fax : 0240994658
greffe.ta-nantes@juradm.fr
  Envoi le 28/11/13 à la publication

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité