Page chargée le 04/05/24 à 01h42 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

VILLE DE TORCY
M. Le Maire
Place de l'Appel du 18 juin 1940
77200 Torcy
Tél : 01 60 37 37 84 - Fax : 01 60 37 37 51
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet TRAVAUX DE RENOVATION SUITE SINISTRE INCENDIE DANS LES LOCAUX DE L'OMAC de TORCY
Référence 18AT-MP-0309-X
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Lieu d'exécution Salle Polyvalente de l'Arche Guédon (MJC) - Place des Rencontres à Torcy
77200 TORCY
DESCRIPTION Réfection des locaux de l'OMAC à Torcy suite à un incendie pour le compte de la ville de Torcy.
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue Le marché est décomposé en 6 lots. Seul le lot 2 est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle.
Lot n° 1 : CURAGE-GROS OEUVRE
Lot n° 2 : COUVERTURE ET MENUISERIES INTERIEURES
Tranche optionnelle : Brise Soleil en façade (se référer au CCTP du lot)
Lot n° 3 : AMENAGEMENT INTERIEUR
Lot n° 4 : REVETEMENTS DE SOLS
Lot n° 5 : REVETEMENT MURAL
Lot n° 6 : ELECTRICITE-CVC
Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre distincte pour chaque lot auquel ils répondent.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 CURAGE-GROS OEUVRE      
N° 2 COUVERTURE ET MENUISERIES INTERIEURES      
N° 3 AMENAGEMENT INTERIEUR      
N° 4 REVETEMENT DE SOLS      
N° 5 REVETEMENT MURAL      
N° 6 ELECTRICITE-CVC      
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Garantie de parfait achèvement.
Versement de l'avance forfaitaire est conditionné par la constitution d'une caution en garantie.
Financement Les crédits correspondants seront inscrits au budget communal
Paiement par mandat administratif à 30 jours.
Forme juridique Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Autres renseignements demandés :
- DC2 Déclaration du candidat
- DC1 Lettre de candidature

Liste des pièces relative à l'offre : se reporter au règlement de consultation.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique de l'offre (Cf. règlement de la consultation)
40 % : Prix
10 % : Délai d'exécution
Renseignements
administratifs et techniques
MAIRIE DE TORCY
Mme DUCHAMP - Tél : 01.60.37.70.80 - Service marchés
Pôle Technique
Place de l'Appel du 18 Juin 1940
77200 TORCY
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à :
MAIRIE DE TORCY - Service Marchés
Place de l'Appel du 18 juin 1940 - 77200 TORCY
ou par retrait contre récépissé à la MAIRIE DE TORCY - Pôle des Ressources Techniques - Service Marchés -Place de l'Appel du 18 juin 1940 - 77200 TORCY- Ou par voie électronique : www.ville-torcy.fr
ou service.marches@mairie-torcy.org
77200 TORCY
Offres Remise des offres le 13/04/18 à 17h45 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Il est prévu un délai d'exécution de 16 semaines à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage.
Le délai d'exécution comprend la période de préparation du chantier.
La notification prévisionnelle du marché est prévue semaine 20 de l'année 2018.
Les travaux devront être finalisé semaine 37 de l'année 2018.
La tranche optionnelle du lot 02 sera affermie au plus tard le 30 Juin 2019. Le délai de réalisation est fixé à 12 semaines, période de préparation de chantier incluse.
VISITE OBLIGATOIRE
Le Jeudi 29 mars 2018 à 9h00 ou le lundi 9 avril 2018 à 14h
RDV sur site Place des Rencontres
Inscriptions par téléphone au 01 60 37 37 83 ou
par mail à service.marches@mairie-torcy.org
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
BP 8630 77008 Melun Cedex
Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Melun, à l'adresse susvisée.
  Envoi le 22/03/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 22/03/18 à 18h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité