|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
|
VILLE DE COURBEVOIE M. le Maire Hôtel de Ville 1 rue Albert Simonin Service Commande Publique 92401 Courbevoie - Cedex Tél : 01 71 05 71 92 - Fax : 01 71 05 73 40
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
| Objet |
Réaménagement de l'avenue Marceau, depuis le carrefour avec la rue Eugène Caron exlu et le carrefour avec l'avenue de la République inclus à Courbevoie |
||||||||||||||||||
| Référence | 18S0025 | ||||||||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||
| Mode | Procédure adaptée | ||||||||||||||||||
| Code NUTS | FR105 | ||||||||||||||||||
| Code CPV principal | 45233140 - Travaux routiers | ||||||||||||||||||
| Code CPV complémentaire | 45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts | ||||||||||||||||||
| 45233221 - Travaux de marquage routier | |||||||||||||||||||
| 45233252 - Travaux de revêtement de rues | |||||||||||||||||||
| 45233293 - Installation de mobilier urbain | |||||||||||||||||||
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Les variantes sont refusées |
||||||||||||||||||
| Quantité ou étendue |
Le marché public est conclu à compter de sa date de notification au titulaire et prendra fin à l'issue de la garantie de parfait achèvement et ce, jusqu'à l'exécution des travaux qui y sont associés. Le délai global maximum d'exécution des travaux est fixé à 5 mois, sans compter la période de préparation de 2 semaines et la garantie de parfait achèvement de 1 an à compter de la réception des travaux. Par dérogation aux articles 19.1.1 et 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation est de maximum 2 semaines à compter de la notification du marché et n'est pas incluse dans le délai global maximum d'exécution des travaux (5 mois). Le délai d'exécution des prestations court à compter de fin de la période de préparation pour chaque lot et est fixé comme suit : Lot n° 1 : VRD-Mobilier-Signalisation-Espaces verts : 5 mois maximum Lot n° 2 : Eclairage public - Signalisation lumineuse tricolore : 2 mois maximum La date prévisionnelle de début des travaux (préparation incluse) est arrêtée à : juillet 2018. La date prévisionnelle de fin des travaux est arrêtée à : novembre 2018. |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||
| Financement | Paiement sous 30 jours par mandat administratif. Autofinancement sur le budget municipal. |
||||||||||||||||||
| Forme juridique | Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 45-III-alinéa 2 du décret du 25 mars 2016. |
||||||||||||||||||
| Conditions de participation | |||||||||||||||||||
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|||||||||||||||||||
|
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : |
|||||||||||||||||||
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 45 % : Valeur technique de l'offre 40 % : Prix 15 % : Optimisation des délais Sous critères de la valeur technique : 1) Moyens et Matériaux: Moyens humains et matériels dédiés au chantier, matériaux proposés. 10 points 2) Organisation de chantier, phasage : Pertinence du phasage vis-à-vis de l'environnement, des moyens utilisés et du planning d'exécution des travaux: Mesures de sécurité et d'hygiène sur le chantier Méthodologie et moyens pour limiter les nuisances de chantiers pour les riverains - gestion des livraisons des commerçants et entreprises. Démarche qualité et démarche environnementale : 35 points Optimisation des délais : 15 points Période de préparation Délai d'exécution par rapport à l'organisation et au phasage proposé (pertinence des propositions d'optimisation) |
||||||||||||||||||
| Documents |
|
||||||||||||||||||
| Offres |
Remise des offres le
02/05/18 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres. Modalités d'ouverture des offres : Date : le 02/05/18 à 14h00 |
||||||||||||||||||
| Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||
|
Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.marches-publics.info/accueil.htm Les candidatures et offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant les date et heure limites indiquées dans le présent avis. En cas de remise papier le candidat devra joindre également la candidature et l'offre sur CD-ROM ou clef USB. Elles sont transmises par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (http://www.marches-publics.info/accueil.htm), par courrier recommandé avec accusé de réception ou contre récepissé dans les locaux du pouvoir adjudicateur. La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. Cette visite présente un caractère obligatoire (voir modalités à l'article 4.4 du RC) Documents à fournir au titre de l'offre: - L'acte d'engagement rempli, daté et signé, et ses annexes, - La décomposition du prix global et forfaitaire du lot concerné, remplie, signée et datée Un mémoire technique: Le mémoire technique devra comporter, dans cet ordre : -Le descriptif des moyens et matériaux dans le cadre du présent marché, c'est-à-dire : Les moyens humains mis à disposition (CV, expériences), Les moyens matériels mis à disposition, La provenance des matériaux (fiches, fournisseurs), et des végétaux pour le lot 1 (fiches des végétaux avec parcelles des pépinières, pépiniériste), Le plan d'assurance qualité et la démarche environnementale -L'organisation de chantier, phasage : La méthodologie de réalisation des travaux - descriptif et mode opératoire,vis-à-vis de l'environnement et des moyens utilisés, Les mesures de sécurité et d'hygiène sur le chantier, Les moyens proposés pour limiter les nuisances de chantiers par rapport à la circulation et aux riverains,et les moyens de communication proposés sur la nature des travaux, à destination des riverains -Démarches qualité et environnementale -La procédure proposée afin d'optimiser les délais : Optimisation de la période de préparation Délai global et pertinence avec l'organisation et le phasage proposés Précision du planning - Le récépissé de visite des lieux, complété et signé, - Un RIB - calendrier prévisionnel d'exécution |
|||||||||||||||||||
| Fonds | Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non | ||||||||||||||||||
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 bd de l'Hautil BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles Préfecture de la région Île-de-France/Préfecture de Paris 5, rue Leblanc 75911 Paris Cedex 15 Tél : 01 82 52 42 67 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 bd de l'Hautil BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 |
||||||||||||||||||
|
Envoi le 03/04/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 03/04/18 à 15h10 |
|||||||||||||||||||
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité