Page chargée le 28/04/24 à 00h13 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis rectifié !)

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Conseil départemental de la Drôme, représenté par sa Présidente, Mme Marie-Pierre Mouton
Direction des Bâtiments
26 avenue du Président Herriot
code service exécutant : 22
26026 Valence - 9
AVIS RECTIFICATIF DU 14/06/18
Remise des offres

Au lieu de :
25/06/18 à 11h00 au plus tard.
Lire :
09/07/18 à 11h00 au plus tard.
Description

Après la mention :
A titre indicatif, la période de préparation de chantier devrait démarrer fin septembre 2018.
Ajouter :
La mission EXE incombant aux entreprises, il est décidé de reporter la date de remise des offres au lundi 9 juillet 2018. Attention, les demandes de compléments ou de négociations seront envoyées aux candidats concernés début août et une réponse de leur part sera attendue pour le 03 septembre 2018.

 

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet Forêt de SAOU - Création d'une maison de site et aménagement des espaces extérieurs
Référence batmapa180518Saou
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRK23
Délai d'exécution Délai global de 15 mois de travaux plus 2 mois de préparation de chantier non comprise dans le délai d'exécution des travaux
DESCRIPTION Les travaux font l'objet d'une décomposition en tranches :
* Une tranche ferme qui concerne :
- La réhabilitation-extension de l'Auberge des Dauphins,
- La réhabilitation des locaux des écogardes (maisons rouge et blanche),
- L'aménagement des espaces extérieurs et les travaux de VRD.
* Deux tranches optionnelles qui concernent :
- Tranche optionnelle 1 : la réhabilitation du pavillon d'accueil
- Tranche optionnelle 2 : la construction du pavillon associatif.
A titre indicatIf, la période de préparation de chantier devrait démarrer fin septembre 2018.
Code CPV principal 45454000 - Travaux de restructuration
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Options Oui
La proposition de variantes est autorisée pour certaines prestations des lots 2-5-7-8-12-14-17-19.
Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles aux lots 2-6 7-15-17-18-19-20-21-22.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 DESAMIANTAGE       45262660
N° 2 DECONSTRUCTION GROS-OEUVRE       45223220
N° 3 STRUCTURE BOIS BARDAGE BOIS       45262650
N° 4 COUVERTURE ET BARDAGE ZINC - MINERAL       45260000
N° 5 ETANCHEITE       45261420
N° 6 SERRURERIE       44316500
N° 7 MENUISERIES BOIS       45421000
N° 8 MENUISERIES BOIS-ALU       45421000
N° 9 CARRELAGES FAIENCES       45431000
N° 10 SOLS SOUPLES       45432111
N° 11 CLOISONS PLAFONDS PEINTURES       45421141
N° 12 GYPSERIE STAFF ORNEMENTATION       39298500
N° 13 ASCENSEUR MONTE PLATS       45313100
N° 14 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES       45311000
N° 15 CHAUFFAGE VENTILATION ECS PLOMBERIE CHAUFFERIE BOIS       45331000
N° 16 GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT       42961000
N° 17 RESEAUX DIVERS       32400000
N° 18 AMENAGEMENTS PAYSAGERS       45112700
N° 19 REVETEMENTS DE SOLS EXTERIEURS       45432130
N° 20 OUVRAGES DE METALLERIE EXTERIEURS       45262410
N° 21 SC01 AGENCEMENT ET MOBILIERS SCENOGRAPHIQUE       39151000
N° 22 SC02 MANIPS ACCESSOIRES OBJETS MUSEOGRAPHIQUES       45212313
N° 23 SC03 FABRICATION GRAPHISME SCENOGRAPHIQUE ET DIRECTIONNEL       42962000
N° 24 SC04 EQUIPEMENT MULTIMEDIA ET AUTOMATION       32322000
N° 25 SC05 EXECUTION GRAPHISME SCENOGRAPHIQUE ET DIRECTIONNEL ILLUSTRATIONS       42962000
N° 26 SC06 ECLAIRAGE SCENOGRAPHIQUE       31500000
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Une avance de 5% sera accordée si le marché est supérieur à 50 000 € H.T. et si sa durée est supérieure à deux mois. Une garantie à 1ère demande de 100% du montant de l'avance sera exigée.
Financement Budget de la collectivité territoriale. Prix révisables.
Application du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Régime des avances acomptes règlement partiel et définitif, solde conformément aux articles 109 à 131 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Forme juridique Les candidats peuvent se présenter sous forme de groupement. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
.Les entreprises de création récente pourront justifier de leur capacité financière par tout autre document et notamment par la production d'une déclaration appropriée de banque et/ou par la présentation de titres ou de l'expérience professionnelles du ou de leur(s) responsable(s).

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
· Les entreprises de création récente pourront justifier de leur capacité professionnelle par tout autre moyen et notamment par la production de certificat(s) d'identité professionnelle et/ou de références de travaux d'autres opérateurs économiques et/ou de(s) certificat(s) de capacité professionnelle.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Les certificats de qualifications professionnelles (qualibat) ou toutes preuves équivalentes
(références, certificat de capacité…).
Niveaux minimaux de capacités exigés :
LOT 1 QUALIBAT 1552 EFF2 CA 1
LOT 2 QUALIBAT 1111 - 1252 - 2112 - 2121 - 2192 EFF3 CA 5
LOT 3 QUALIBAT 2301 - 3101 - 3812 EFF2 CA 1
LOT 4 QUALIBAT 3152 - 3813 EFF2 CA 1
LOT 5 QUALIBAT 3211 EFF2 CA 1
LOT 6 QUALIBAT 3531 - 4411 EFF2 CA 1
LOT 7 QUALIBAT 3552 - 4321 - 4312 EFF2 CA 2
LOT 8 QUALIBAT 3511 EFF2 CA 2
LOT 9 QUALIBAT 6311 EFF2 CA 1
LOT 10 QUALIBAT 6222 EFF2 CA 1
LOT 11 QUALIBAT 4131 - 6111 EFF2 CA 4
LOT 12 QUALIBAT 4113 - 6513 EFF1 CA 1
LOT 13 QUALIBAT 6111 EFF2 CA 1
LOT 14 QUALIFELEC E2 C2 CA 1
LOT 15 QUALIBAT 5112 - 5312 - 5422- 5432 - 8412 EFF2 CA 3
LOT 16 Références C2 CA 1
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Le présent marché pourra, si le pouvoir adjudicateur le souhaite et le juge nécessaire, faire l'objet d'une négociation avec le(s) candidat(s) ayant remis l' (ou les) offre(s) la (ou les) plus intéressante(s), dans les conditions de stricte égalité et de confidentialité. Le pouvoir adjudicateur pourra négocier sur tous les éléments de l'offre. Les négociations peuvent donc ne pas être menées avec tous les candidats.
Documents
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Documents payants : Non
Offres Remise des offres le 09/07/18 à 11h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  La visite du site est conseillée , prendre rendez-vous auprès de M. CUSENIER, tous les jours de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 sauf le mercredi, au 04 75 79 81 64.
Le pouvoir adjudicateur accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante : www.ladrome.fr
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Grenoble
2 place Verdun
BP 1335 - 38022 GRENOBLE - Cedex
Tél : 0476429006 - Fax : 0476518944
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
http://www.ta-grenoble.juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Grenoble
2 place Verdun
BP 1335 - 38022 GRENOBLE - Cedex
Tél : 0476429006 - Fax : 0476518944
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
http://www.ta-grenoble.juradm.fr
  Envoi le 18/05/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 18/05/18 à 17h10
Publication aux supports de presse suivants : Le Dauphiné Libéré - Ed. 07-26

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité