|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
SDIS DE LA SARTHE M. Dominique LE MÈNER - Président du Conseil d'Administration du SDIS72 15 boulevard Saint Michel 72190 COULAINES Tél : 02 43 54 65 50 |
L'avis implique un marché public. | |
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
|
Objet | TRAVAUX POUR LA REFECTION COUVERTURES ET INSTALLATIONS DE PYLONES DE 5 CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS (CIS) : PARCE SUR SARTHE, CHANTENAY VILLEDIEU, YVRE L'EVEQUE, PARIGNE LE POLIN, LOUE | ||||||||||||||||||||||||
Référence | REFECTION 5 CIS | ||||||||||||||||||||||||
Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||
Mode | Procédure adaptée | ||||||||||||||||||||||||
Code NUTS | FRG04 | ||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | La présente consultation porte sur un marché de travaux de réfection de couvertures et installations de pylônes sur 5 centres de secours du département. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 8 mois de travaux, non compris période de préparation et non compris les congés payés. |
||||||||||||||||||||||||
Code CPV principal | 45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés | ||||||||||||||||||||||||
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |||||||||||||||||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Les variantes sont refusées |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||||||||
Cautionnement | Il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de 5 % du montant initial du marché. | ||||||||||||||||||||||||
Financement | Financement : fonds propres du SDIS72 Le paiement par le SDIS72 interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la réception de facture, par virement administratif, sans quoi le titulaire pourra prétendre à des intérêts moratoires. Le marché pourra faire l'objet de cession ou de nantissement de créances. |
||||||||||||||||||||||||
Forme juridique | Les opérateurs économiques ont la faculté de soumissionner seul ou sous forme de groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, il sera exigé que le mandataire du groupement soit solidaire de chacun de ses membres pour ses obligations contractuelles vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. | ||||||||||||||||||||||||
Autres conditions | Conditions particulières d'exécution : Non | ||||||||||||||||||||||||
Conditions de participation | |||||||||||||||||||||||||
Marché réservé : Non | |||||||||||||||||||||||||
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 50 % : Moyens humains et matériels, Politique de gestion des déchets de chantier, provenance des matériaux de construction et qualité des prestations (selon note méthodologique) 50 % : Prix |
||||||||||||||||||||||||
Renseignements |
administratifs Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe Stéphanie BAILLY 15 bd Saint Michel CS 90035 72190 COULAINES Tél : 02 43 54 65 83 - Fax : 02 43 74 37 78 techniques Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe Laurent MOREAU 15 boulevard Saint Michel CS 90035 72190 COULAINES Tél : 02 43 54 65 25 - Fax : 02 43 74 37 93 |
||||||||||||||||||||||||
Documents |
|
||||||||||||||||||||||||
Offres |
Remise des offres le
28/05/18 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 3 mois , à compter de la date limite de réception des offres. |
||||||||||||||||||||||||
Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||||||||
Numéro SIRET : 287 200 265 00018 Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site www.sarthe-marchespublics.fr. Les offres pourront être remises : soit par courrier en recommandé avec accusé de réception, soit déposées au SDIS72 contre récépissé, soit par voie dématérialisée sur le site www.sarthe-marchespublics.fr. |
|||||||||||||||||||||||||
Fonds | Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non | ||||||||||||||||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111 44041 Nantes Cedex Tél : 02 40 99 46 00 - Fax : 02 40 99 46 58 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette BP 24111 44041 Nantes Cedex Tél : 02 40 99 46 00 - Fax : 02 40 99 46 58 |
||||||||||||||||||||||||
Envoi le 19/04/18 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Ouest France - Pays de la Loire - Sarthe |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité