Page chargée le 07/05/24 à 01h24 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
M. Jean-Luc GLEYZE - Président du Conseil départemental
Esplanade Charles de Gaulle
CS 71223
33074 Bordeaux - Cedex
Tél : 05 56 99 33 33
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet R.D.670
Communes de Saint Sève et de La Réole
Stabilisation des talus et reconstruction de la chaussée
du PR 64+180 au PR 65+000
Ref 1742
Référence 18AT-TDI-0626-W
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRI12
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue - TERRASSEMENTS :
Déblais généraux :6 100 M³
Remblais techniques :4 100 M³
Couche de Forme (PF2) :6 100 T
- ENROCHEMENT 5 350 T
- CHAUSSEES :
BBSG :1 550 T
GB3 :3 250 T
- ASSAINISSEMENT :
Canalisations de 200 :105 M
Canalisations de 500 :12 M
Canalisations de 1 200 :8 M
Caniveaux à fente de 300 :290 M
Massif drainant :300 M
Conditions relatives au contrat
Financement Le financement est assuré par le budget départemental sur les ressources publiques et le paiement se fera par mandat administratif dans un délai global de 30 jours.
Forme juridique Conformément à l'article 45 du décret n°2016-360 susvisé, les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement.
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre de un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Candidature : justifications à apporter par le candidat et obligations
1-La lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou DC1
2-La déclaration du candidat (partie II du kit de réponse) ou DC2
3-Le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du présent marché public portant, au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles
4-La liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années
Offre :
- L'acte d'engagement et ses annexes établis selon le modèle joint, complétés, par les représentants qualifiés de toutes les entreprises qui seront signataires du marché,
- Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires, cadre ci-joint complété,
- Le détail estimatif, cadre ci-joint complété,
- Les sous détails des prix n° : 3.5, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, et 5.7,
- Un mémoire technique justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
70 % : Prix
10 % : Valeur environnementale de l'offre
10 % : Valeur technique de l'offre
10 % : Délai d'exécution

La valeur environnementale de l'offre sera appréciée au regard du SOPRE et des sous-critères suivants :
-Mesures adoptées pour la protection de l'environnement et la gestion des déchets : 2 points
-La performance environnementale … logiciel SEVE : 8 points
La valeur technique de l'offre sera appréciée au regard du SOPAQ et des sous-critères suivants :
-l'organisation des contrôles internes et externes. 1 point
-la planification du chantier 3 points
-les produits et les modes opératoires prévus pour le chantier 6 points
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Documents payants : Non
Offres Remise des offres le 24/05/18 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Le délai d'exécution plafond est fixé à QUATRE (4) mois incluant une période de préparation de Vingt (20) jours.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
BP 947 33063 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.
Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution OU référé contractuel après la signature du contrat.
Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, n°358994)
  Envoi le 24/04/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 24/04/18 à 16h11
Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 24/04/18

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité