Page chargée le 08/05/24 à 01h17 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

OPH D'AMIENS MÉTROPOLE
M. Le Directeur
1 Rue du Général Frère
80084 Amiens - 2
Tél : 03 22 54 50 00
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier de 24 logements, 3 et 5 rue de Rouen et 10 rue de Paris à Amiens.
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
DESCRIPTION Les opérations comprennent des prestations hors champ amiante, et sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante en respect des sous sections 3 et 4 du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.
Code CPV principal 45113000 - Travaux de chantier
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Enveloppe du bâtiment
Description : Installation de chantier, désamiantage, isolation par l'extérieur, métallerie, ravalement, menuiseries extérieures, gros oeuvre, VRD) 		      45113000
N° 2 Plomberie sanitaire       45330000
N° 3 Electricité - chauffage- ventilation       45311000
N° 4 Finition du logement
Description : Menuiserie intérieure, peinture, sols souples, faïences. 		      44111400
Conditions relatives au contrat
Financement Fonds propres, prêts et subventions.
Paiement à 30 jours.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Justificatifs à produire relatifs à la candidature :
- Aptitudes à exercer l'activité professionnelle (expériences, références, certificats pour des marchés de même nature)
- Capacités techniques et professionnelles (qualification du personnel pour des marchés de même nature, ressources techniques)
- Capacités économiques et financières (chiffre d'affaires).
Conformément à l'article 49 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des documents mentionnés ci-dessus.
Dans le cadre de l'utilisation du dispositif MPS, le candidat devra fournir :
- le formulaire pré-rempli grâce au numéro de SIRET (un seul formulaire pour plusieurs lots)
- les documents listés à l'article 5.1 du règlement de consultation.

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Pour le lot 1, l'entreprise devra pouvoir justifier de ses capacités dans les travaux définis dans le cadre de la sous-section 3. Pour ce faire, l'entreprise devra fournir, un certificat de qualification, délivré par un organisme certificateur, dont le référentiel servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises effectuant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, ou des travaux sur matériaux contenant de l'amiante (MCA), est homologué par Arrêté Ministériel.
Pour le lot 4, l'entreprise devra pouvoir justifier de ses capacités dans les travaux définis dans le cadre de la sous-section 4.Pour ce faire, l'entreprise devra fournir les habilitations en cours de validité ou en cours d'acquisition et délivrées par un organisme de formation référencé du personnel dédié aux interventions sur matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
40 % : Prix
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 12/09/18 à 12h15 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt

Cette consultation permet la candidature simplifiée MPS

Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
OPAC D'AMIENS
Service Pôle Marchés
1 Rue du Général Frère
Bureau 302
80084 Amiens
Dépôt par porteur :
Horaires de dépôt : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h45
Renseignements complémentaires
  Les variantes libres sont autorisées. Le prestataire devra obligatoirement répondre à l'offre de base.
Le lot 1 comporte des prestations supplémentaires éventuelles. Celles-ci sont détaillées dans l'acte d'engagement et doivent impérativement être chiffrées.
Le marché prend effet à compter de la date de sa notification au titulaire.
Il est conclu pour une durée qui va de la notification du marché à la réception unique et globale tous corps d'tat des travaux exécutés.
Le commencement de l'exécution des travaux est fixé à compter de la date indiquée dans l'ordre de service.
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
A compter de la date fixée, par l'ordre de service de démarrage de la période de préparation, le délai pour cette période est fixé à 2 mois.
A compter de la date fixée, par l'ordre de service de démarrage des travaux, le délai d'exécution des travaux tous corps d'état est globalement fixé à 8 mois.
Les groupements d'entreprise peuvent se porter candidat.
La visite du site est facultative, les candidats peuvent se rendre sur site seuls ou prendre contact auprès de Françoise PALLAIN au 03.22.54.50.59.
Pour le détail de la valeur technique, se référer à l'article 7.3.1 du règlement de consultation.
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 01
Tél : 03 22 33 61 70 - Fax : 03 22 33 61 71
greffe.ta-amiens@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus.
  Envoi le 04/07/18 à la publication

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité