Page chargée le 04/05/24 à 13h10 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DE GAP
M. Le Maire
CS 50092
BP 92 - 05007 GAP - CEDEX
Tél : 04 92 53 18 04 - Fax : 04 92 53 26 88
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet FOURNITURE ET POSE D'UN SAUNA ET D'UN HAMMAN
Stade Nautique de Fontreyne - 05000 GAP
Référence BAT 18-02
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Lieu d'exécution COMMUNE DE GAP
05000 GAP
DESCRIPTION Lot unique : fourniture et installation d'un sauna et d'un hammam dans l'espace détente du stade nautique à GAP.
Forme
Options Oui
4 OPTIONS POUR LE HAMMAM :
OPTION N° 1 : Diffuseur de parfum automatique.
OPTION N° 2 : Ciel étoilé couleurs.
OPTION N° 3 : Haut-parleurs à encastrer.
OPTION N° 4 : Alarme
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Sans objet
Financement Pas de retenue de garantie - Avance dans les conditions du CMP .
Financement Budget communal Principal 2018 Le délai de paiement actuel est de 30 jours.
Pénalités de retard : 150 € par jour de retard sur les délais de livraison.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures

Autres renseignements demandés :
- Lettre de candidature DC1 (anciennement DC4) et Déclaration du Candidat DC2 (anciennement DC5) disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
- Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques.
- Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
- NOTI2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification)
- - DC6
- Attestation de vigilance datant de moins de 6 mois, prouvant que la société est à jour de ses cotisations sociales auprès de l'Urssaf, disponible sur le site www.compte.ursaf.fr
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix des prestations
40 % : Valeur technique de l'offre
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
Direction des Bâtiments
Mme Claude MOYNIER
Services Techniques
3, Rue Colonel Roux
BP 92 05007 GAP
Tél : 04 92 53 18 39 - Fax : 04 92 53 15 80
claude.moynier@ville-gap.fr

techniques
Mairie de Gap
Mme Lisa BOUVETIER
3, Rue Colonel Roux
BP 92 05007 GAP CEDEX
Tél : 04925318677 - Fax : 04 92 53 15 80
lisa.bouvetier@ville-gap.fr
Documents Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à :
Par demande écrite : Mairie de Gap - Direction des Batiments
Par téléchargement sur le site Internet suivant : http://www.ville-gap.fr/fr/citoyen/marches-publics/avis-dappel-a-la-concurrence/toutes-les-annonces.html
3, Rue du Colonel Roux
BP 92 05007 GAP Cedex
Tél : 04 92 53 18 39 - Fax : 04 92 53 15 80
claude.moynier@ville-gap.fr
Offres Remise des offres le 10/09/18 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Pour toute remise en main propre :
Direction des Bâtiments - Services Techniques Municipaux - 31 route de la justice - 05000 GAP
Par voie postale
Mairie de Gap - Direction des Bâtiments
3, Rue Colonel Roux
BP 92 05007 GAP Cedex
Renseignements complémentaires
  Visite obligatoire sur rendez vous.
Elle pourra se faire jusqu'au mercredi 5 septembre inclus.
Marché périodique : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87
greffe.ta-marseille@juradm.fr
  Envoi le 21/08/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 21/08/18 à 09h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité