Page chargée le 04/05/24 à 06h21 heure de Paris
AVIS D'APPEL A CANDIDATURES

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ARLYSERE
M. Franck LOMBARD - Président
L'Arpège
2 Avenue des Chasseurs Alpins
BP 20109 - 73207 ALBERTVILLE CEDEX
Tél : 04 79 10 48 48 - Fax : 04 79 10 01 81
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Autre - Assainissement ;
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.
Objet Mise en séparatif des réseaux d'assainissement - Commune d'Ugine - Sur 3 Secteurs
Référence 2018-CAA-039
Type de marché Travaux
Mode Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Code NUTS FRK27
DESCRIPTION Les travaux de Réseaux portent sur:
- La réalisation de travaux préparatoires : installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier.
- Création d'un réseau d'eaux usées.
- Création d'un réseau d'eaux pluviales.
- Travaux divers
Les travaux de Voierie portent sur:
- La réalisation de travaux préparatoires : installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier.
- Terrassements.
- Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés.
- Travaux divers
Code CPV principal 45112100 - Travaux de creusement de tranchées
Code CPV complémentaire 44113320 - Enrobés routiers
  45232410 - Travaux d'assainissement
  45233140 - Travaux routiers
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 985 000,00 €
Lots Libellé Estimé € HT CPV
N° 1 A01 rue du centenaire réseaux
Description : A01 rue du centenaire réseaux
Les travaux de Réseaux portent sur:
- La réalisation de travaux préparatoires : installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier.
- Création d'un réseau d'eaux usées.
- Création d'un réseau d'eaux pluviales.
- Travaux divers
Durée du marché : 4 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non 		  45112100
N° 2 A02 rue du centenaire voierie
Description : A02 rue du centenaire voierie
Les travaux de Voierie portent sur:
- La réalisation de travaux préparatoires : installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier.
- Terrassements.
- Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés.
- Travaux divers

Durée du marché : 2 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non 		  45233140
N° 3 B01 rue du Mont-Charvin réseaux
Description : B01 rue du Mont-Charvin réseaux
Les travaux de Réseaux portent sur:
- La réalisation de travaux préparatoires : installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier.
- Création d'un réseau d'eaux usées.
- Création d'un réseau d'eaux pluviales.
- Travaux divers
Durée du marché : 4 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non 		  45112100
N° 4 B02 rue du Mont-Charvin voierie
Description : B02 rue du Mont-Charvin voierie
Les travaux de Voierie portent sur:
- La réalisation de travaux préparatoires : installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier.
- Terrassements.
- Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés.
- Travaux divers
Durée du marché : 2 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non 		  45233140
N° 5 C01 rue des sablons réseaux
Description : C01 rue des sablons réseaux
Les travaux de Réseaux portent sur:
- La réalisation de travaux préparatoires : installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier.
- Création d'un réseau d'eaux usées.
- Création d'un réseau d'eaux pluviales.
- Travaux divers
Durée du marché : 5 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non 		  45112100
N° 6 C02 rue des sablons voierie
Description : C02 rue des sablons voierie
Les travaux de Voierie portent sur:
- La réalisation de travaux préparatoires : installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier.
- Terrassements.
- Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés.
- Travaux divers
Durée du marché : 2 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non 		  45233140
Conditions relatives au contrat
Financement Financement par le budget régie assainissement M49 de ARLYSERE AGGLOMERATION
Les paiements seront effectués par virement administratif dans le délai réglementaire de 30 jours à compter de la présentation des demandes de paiement, selon l'application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la Commande Publique.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Preuve de l'inscription sur le registre professionnel ou le registre du commerce pertinent de l'État membre dans lequel il est établi : extrait K, extrait K-bis, extrait D1, ou tout moyen équivalent,

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Candidatures Remise des candidatures le 06/09/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Dépôt Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Communauté d'Agglomération ARLYSERE
Service accueil
2 Avenue des Chasseurs Alpins
L'Arpège
BP 20109 73207 ALBERTVILLE
Renseignements complémentaires
Marché périodique : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
http://grenoble.tribunal-administratif.fr
  Envoi le 17/08/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17/08/18 à 10h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité