Page chargée le 02/05/24 à 07h08 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

GRANDLYON HABITAT
M. Daniel Godet - Directeur Général
2 Place de Francfort
CS 13754
69444 Lyon - Cedex 03
Tél : 04 72 74 68 00
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Marché public de travaux
CHANGEMENT DES PORTES PALIERES DES GROUPES MILLION, VIVIANI ET GRANGE ROUGE
Quartier Etats-Unis - 69008 LYON
Référence PA - 18S0034 - SM
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRK26
Durée 11 mois
DESCRIPTION La présente consultation a pour objet le remplacement des portes palières des groupes Million, Viviani et Grange Rouge situé dans le quartier Etats-Unis à LYON 8ème.
Il sera attribué un marché à prix global et forfaitaire révisables confié à une entreprise unique ou à un groupement.
Code CPV principal 45421000 - Travaux de menuiserie
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue Les travaux concernent le lot n°1 - Menuiseries bois.
À titre d'information, le démarrage du chantier est prévu pour : JANVIER 2019
Le délai d'exécution des travaux est estimé par le maître d'ouvrage à 11 mois incluant une période de préparation de chantier de 2 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Les candidats peuvent proposer, dans le cadre de leur réponse, un délai inférieur ou un délai supérieur n'excédant pas 20 mois. Au-delà, l'offre sera irrégulière.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Une retenue de garantie de 5% sera appliquée.
Financement Modalité de paiement : avance prévue, au taux de 5%, à rembourser entre 65% et 80% du marché lorsque le montant minimum du marché est supérieur à 50000 € et le délai d'exécution supérieur à 2 mois.
Virement bancaire.
Prix global et forfaitaire révisable.
Délai de paiement : 30 jours.
Forme juridique En cas de groupement d'entreprises, la forme de groupement imposée par GRANDLYON HABITAT pour la mise au point du marché sera celle du groupement solidaire.
Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Autres renseignements demandés :
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ou preuve des capacités financières par tout autre document équivalent si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de fournir cette déclaration
- Le(s) certificat(s) de qualifications professionnelles cités ci-dessous. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
- Chaque candidat, ou membre du groupement en cas de candidature groupée, produira les justificatifs suivants, en langue française :
a) Une lettre de candidature (imprimé DC1 ou similaire)
ATTENTION : le DC1 a changé (nouvelles attestations sur l'honneur) et nous vous demandons de bien utiliser ce nouveau DC1 (fourni au dossier de consultation)
avec une déclaration sur l'honneur (intégré dans le DC1) par laquelle le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneur :
- n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
b) Le DC2 : Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement

*Niveau(x) spécifique(s) minimum exigé(s) concernant les capacités financières :
Chiffre d'affaires minimum moyen sur les trois dernières années :
LOT N°01 - MENUISERIES BOIS / 2 164 800 €
*Niveau(x) spécifique(s) minimum exigé(s) concernant les capacités techniques et professionnelles :
La classification requise est la suivante :
- EFF2 (soit un effectif moyen annuel minimum de 6 personnes sur les trois dernières années)
Les certificats de qualification professionnelle requis sont les suivants :
- QUALIBAT
LOT N°01 - MENUISERIES BOIS / 4322
Pour les travaux en présence d'AMIANTE (concernent uniquement les 520 portes posées en tunnel sur le groupe Million) :
- l'attestation de formation des salariés (opérateurs et encadrants) intervenant dans le cadre de la sous-section 4
Ou tout autre document justifiant de votre démarche soit de formation soit de certification ainsi que les délais d'obtention, fournir les justificatifs d'inscription à des organisme agréés, planning, personnel concerné.
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Le prix des prestations
40 % : La valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique

La Valeur Technique de l'offre est sous-pondérée comme suit :
A. Dossier technique : 20 %
B. Moyens humains : 10 %
C. Planning : 10 %
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à :
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur www.grandlyonhabitat.fr - rubrique «je suis fournisseur - consultations en cours».
Le dossier de consultation papier peut être commandé au plus tard 48 heures avant la date limite de réponse
auprès de CHAUMEIL par mail à plan69@imprimeriechaumeil.fr ou par télécopie au 04.78.62.99.52. Les frais d'envoi sont à la charge des candidats.
Le dossier pourra aussi être retiré à leur adresse : CHAUMEIL - 13 Rue Emile Descorps - Parc d'Activités Atlantique (après demande par fax ou par mail)
69100 VILLEURBANNE
plan69@imprimeriechaumeil.fr
Offres Remise des offres le 09/10/18 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Les offres peuvent faire l'objet d'un dépôt électronique dans les conditions du règlement de la consultation via le site www.grandlyonhabitat.fr - rubrique «espace pro-fournisseur»
Les offres peuvent être également envoyées sous pli ou déposées à l'adresse indiquée ci-dessous .
GRANDLYON HABITAT
Accueil Standard (RDC) de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
2 place de Francfort - CS 13754
69444 LYON Cedex 03
Renseignements complémentaires
  Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les concurrents devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à effectuer par le biais de la plateforme dématérialisée via notre profil d'acheteur depuis www.marches-publics.info :
Interlocuteur technique : Mme Alexandrine LAURENT
Interlocuteur administratif : Mme Syndia MATHIASIN
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65
greffe.ta-lyon@juradm.fr
http://lyon.tribunal-administratif.fr/
  Envoi le 13/09/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 13/09/18

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité