Page chargée le 06/05/24 à 11h58 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

SEMAEST
Mme Emmanuelle HOSS - Directrice Générale
Société d'Economie Mixte d'Animation Economique au Service des Territoires
7 avenue de la République
75011 Paris
Tél : 01 43 45 98 98 - Fax : 01 43 47 03 28
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Objet Travaux de rénovation du local commercial, 11 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS
Référence 2018-041-DIC
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
DESCRIPTION La durée globale du marché court à compter de la notification du marché jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement. Le marché n'est pas reconductible. Le délai d'exécution prévisionnel des travaux est de 3 mois.
Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue Le marché est passé à prix forfaitaires. Les prix sont fermes et actualisables.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Conformément à l'article 122 du décret marchés publics, une retenue de garantie est prévue de 5 % augmentée, le cas échéant, du montant des avenants jusqu'à l'expiration du délai de garantie.
Financement Le délai contractuel de règlement est de 30 jours à compter de la réception de la facture par le maître d'ouvrage.
Forme juridique Le groupement peut être solidaire ou conjoint. Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat figurent à la Section III - Présentation des candidatures et des offres 1) du règlement de la consultation.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre

Le critère "valeur technique de l'offre" fait l'objet des deux sous-critères suivants :
- méthodologie d'exécution (20%)
- cohérence entre les quantités inscrites dans la DPGF et le projet (20%)
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 10/10/18 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
SEMAEST
7 avenue de la République
75011 Paris
Renseignements complémentaires
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris
2945, avenue de la porte Clichy
75017 Paris
Tél : 01 44 32 51 51 - Fax : 01 44 32 55 65
http://www.ca-paris.justice.fr/
  Envoi le 19/09/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 20/09/18

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité