Page chargée le 08/05/24 à 21h35 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DE BEAUVAIS
Mme Caroline Cayeux - Maire
1 rue Desgroux
BP 60330 - 60021 Beauvais
Tél : 03 44 79 40 00
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet TRAVAUX D'INSTALLATION D'ENTRETIEN ET DE DÉPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNÉE 2018 / 2019
Référence MP-T-illumination
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRE22
Durée 4 mois
DESCRIPTION Le marché a pour objet les travaux d'installation, d'entretien et de dépose des illuminations de fin d'année 2018 / 2019 de la ville de Beauvais.
Les travaux devront être exécutés conformément au C.C.T.P. ainsi qu'aux règles de l'Art.Les caractéristiques techniques sont définies dans le C.C.T.P.
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Les variantes sont refusées
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 place Jeanne Hachette et contours
Description : TRAVAUX D'INSTALLATION, ENTRETIEN ET DEPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE 2018/2019, secteur place Jeanne Hachette et contours 		     
N° 2 Centre-ville - intérieurs des boulevards
Description : TRAVAUX D'INSTALLATION, ENTRETIEN ET DEPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE 2018/2019, secteur Centre-ville - intérieurs des boulevards 		     
N° 3 Extérieur des boulevards
Description : TRAVAUX D'INSTALLATION, ENTRETIEN ET DEPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE 2018/2019, secteur Extérieur des boulevards 		     
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Les conditions sont précisées dans le CCAP.
Financement Les travaux seront financés sur les fonds propres de la collectivité.
Les sommes dues au(x) titulaires(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payées dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes en application de l'article 183 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Forme juridique Le candidat pourra se présenter soit de façon individuelle, soit sous la forme d'un groupement. La forme du groupement est libre.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
-En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
-En qualité de membres de plusieurs groupements.
Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique
40 % : Valeur financière
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 18/10/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 18/10/18 à 14h00
Dépôt Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Ville de Beauvais
Commande publique des services techniques
70 rue de Tilloy
60000 BEAUVAIS
Renseignements complémentaires
  Le marché est passé selon une procédure adaptée, en application de l'article 42-2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12 et 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
La Ville de Beauvais se réserve le droit d'organiser des phases de négociation suite à la remise des offres conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatives aux marchés publics. Les travaux objet du marché sont découpés en 3 lots selon l'article 3.3 du règlement de la consultation (RC). Les variantes ne sont pas admises.
La sous-traitance et la co-traitance sont admises conformément à l'article 3.7 du RC.
Afin d'établir sa proposition technique et son offre, l'entreprise pourra prendre contact avec le technicien responsable pour réaliser une visite facultative, dans les conditions fixées à l'article 3.12 du RC.
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Pour attribuer au candidat dont l'offre sera économiquement la plus avantageuse, les offres sont appréciées pour chaque lot, en fonction des critères pondérés énoncés à l'article 7 du RC.
Les candidats peuvent obtenir des renseignements complémentaires pour l'étude de leur dossier en interrogeant, le pouvoir adjudicateur au plus tard 07 jours calendaires avant la date et l'heure limite de remise des offres (soit jusqu'au 11 octobre 2018 à 12h), obligatoirement sur la plateforme des marchés publics de la Ville de Beauvais à l'adresse suivante: http://mp.beauvaisis.fr
Il ne sera répondu à aucune question orale.
Les réponses seront adressées, par écrit sur la plateforme, au plus tard 6 jours avant la date et l'heure limite fixée pour la remise des offres (soit avant le 12 octobre 2018 à 12 h) à toutes les entreprises ayant retiré le dossier de consultation.
L'ouverture des plis est programmée le 18 octobre 2018 à 14h00, à Beauvais. Elle n'est pas publique. Les dates et heures ci-dessus s'entendent comme étant prévisionnelles.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 01
Tél : 03 22 33 61 70 - Fax : 03 22 33 61 71
greffe.ta-amiens@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le Greffe à l'adresse du Tribunal Administratif ci-dessus.
  Envoi le 27/09/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 27/09/18 à 11h11

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité