|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR M. Le Président Direction de la commande publique et des affaires juridiques - Service de l'achat public 1 Place Châtelet CS 70403 28008 Chartres - Cedex
|
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
Objet | Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux relatifs à la restructuration et la rénovation partielle du collège Louis Armand à Dreux |
Référence | 18OPCARMANDDREUX |
Type de marché | Services |
Mode | Procédure adaptée |
Code NUTS | FRB02 |
Lieu d'exécution |
Place Louis Armand 28100 DREUX |
DESCRIPTION | Le collège Louis Armand, classé en Réseau d'Education Prioritaire (REP+), a été construit en 1972. D'une capacité d'accueil de 600 élèves + 100 en Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA), cet établissement est composé de plusieurs bâtiments, qui présentent, pour certains des dysfonctionnements qu'il convient de corriger. La présente opération porte donc sur la restructuration et la rénovation partielle du collège Louis Armand à Dreux pour pallier les dysfonctionnements relevés dans le contexte de l'opération. La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 3 400 000,00 Euros H.T (valeur mars 2018). |
Forme |
Les variantes sont refusées |
Quantité ou étendue |
Le délai d'exécution de chaque phase d'étude est de : phase 1 : études : 7 mois phase 2 : travaux : 20 mois Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par un prix global et forfaitaire. |
Conditions relatives au contrat | |
Financement | Les crédits sont inscrits au budget du département (ressources propres). Les paiements seront effectués par mandat administratif dans un délai de 30 jours. Une avance est accordée au titulaire dans les conditions fixées à l'article 110 du Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Son versement est soumis à la constitution d'une garantie à première demande à hauteur de 100 % du montant de cette avance. |
Forme juridique | Il n'est pas imposé de forme de groupement. Toutefois, en application de l'article 45-III du Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016, le mandataire du groupement sera solidaire de l'ensemble des membres. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; Afin d'obtenir les meilleurs résultats, les candidats sont informés que le lauréat du marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration et la rénovation partielle du collège Louis Armand à Dreux - phase offres, s'il peut présenter une offre, ne pourra en aucune manière se voir attribuer le présent marché. Cette contrainte s'applique tant au niveau du mandataire du lauréat du concours, que de ses cotraitants éventuels. |
Autres conditions |
Conditions particulières d'exécution :
La présente mission OPC sera régie par les dispositions de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre (« Loi M.O.P ») et de ses décrets d'application. |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : |
|
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Qualité 40 % : Prix |
Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
administratifs et techniques Conseil départemental d'Eure-et-Loir Direction de la commande publique et des affaires juridiques - Service de l'achat public Tél : 02 37 23 58 42 - Fax : 02 37 20 13 85 dcp@eurelien.fr |
Documents | |
Offres |
Remise des offres le
30/11/18 à 15h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
Dépôt | |
Renseignements complémentaires | |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES : Situation juridique et capacités techniques, professionnelles et financières. |
|
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1 Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16 greffe.ta-orleans@juradm.fr Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif d'Orléans Service Médiation 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1 Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16 greffe.ta-orleans@juradm.fr |
Envoi le 08/11/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 08/11/18 à 11h10 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité