|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
VILLE DE BOUC BEL AIR M. Richard MALLIÉ - Maire Service Finances et Marchés Publics Place de l'Hôtel de Ville (au-dessus de la bibliothèque) 13320 Bouc Bel Air
|
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
Objet | extension école élémentaire des Pins - maçonnerie terrassement |
Référence | 18ST11 |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée |
Code NUTS | FRL04 |
DESCRIPTION | Conformément aux nouvelles dispositions sur la dématérialisation des marchés publics, la consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée obligatoire. Cette procédure impose aux candidats de déposer leur offre par voie électronique sur le site : http://www.marches-publics.info où les candidats peuvent obtenir tout renseignement sur les modalités techniques de dépôt. Le délai d'exécution est de 3 mois y compris phase de préparation de chantier (1 mois) |
Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
Quantité ou étendue |
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle (par télécopie, courriel et/ou audition). Les négociations pourront être engagées sur tout ou partie des critères La collectivité se réserve le droit de ne pas négocier. Si des négociations sont engagées, le maître d'ouvrage sélectionnera, sur la base des critères de jugement des offres, les 3 candidats avec lesquels il négociera. A l'issue de ces négociations, il retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix des offres définis dans l'avis et/ou dans le présent règlement de la consultation. Toutefois, cette possibilité ne l'empêche pas d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : |
|
Marché réservé : Non | |
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix 40 % : Valeur technique Prix des prestations : Jugé au vu de la DPGF Valeur technique : Ce critère sera apprécié au regard des éléments contenus dans le mémoire technique : Sous-critère 1 : Moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier - modalités d'exécution du chantier : 10 % Sous-critère 2 : Planning détaillé et phasage du chantier : 10 % Sous-critère 3 : Démarche environnementale, gestion des déchets, gestion des nuisances (Phonique, circulation …) : 10 % Sous-critère 4 : Démarche qualité, organisation des contrôles qualité interne ou externe, périodicité : 10 % |
Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
|
Documents | |
Offres |
Remise des offres le
16/11/18 à 16h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
Dépôt | |
Renseignements complémentaires | |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
Visite sur site facultative : Le 30/10/2018 à 16H00 A l'école élémentaire des Pins - boulevard Jules Ferry - 13320 Bouc Bel Air Le jour de la visite, le candidat signera le registre de visite qui attestera sa présence. Il ne sera pas possible de programmer une autre visite : chaque candidat doit donc veiller à sa disponibilité pour le jour indiqué |
|
Marché périodique : | Non |
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22 24 rue Breteuil 13006 Marseille Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87 greffe.ta-marseille@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. le Greffe du Tribunal Administratif, à l'adresse ci-dessus. |
Envoi le 19/10/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 19/10/18 à 13h10 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité