Page chargée le 11/08/20 à 11h45 heure de Paris

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

SYNDICAT MIXTE DES COMMUNES RIVERAINES DE L'HUISNE
Michel Odeau - Président
Rue de la Mairie - Tuffe
72160 Tuffe Val de la Cheronne
Tél : 02 43 71 15 60
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet Arasement partiel du barrage de Villaines-La-Gonais
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRG04
DESCRIPTION A titre indicatif, les travaux commenceront en avril 2019.
Le délai d'exécution est fixé à 14 semaines pour la Tranche ferme, à 4 semaines pour la Tranche optionnelle 1 et à 1 semaine pour la Tranche optionnelle 2
En raison de la spécificité des travaux qui se situe dans le lit mineur du cours d'eau et du contexte d'accès limité, les ouvrages se trouvant en partie sur un terrain privé nécessitant un accompagnement, une visite du site obligatoire est organisée par le Maître d'ouvrage.
Code CPV principal 45247212 - Travaux de renforcement de barrage
Forme Prestation divisée en lots : Non
Quantité ou étendue Le marché comprend une tranche ferme, ainsi que deux tranches optionnelles : travaux d'accompagnement sur les berges et les rives.
- Tranche ferme : Travaux au droit du moulin et du seuil comprenant l'arasement partiel du barrage, l'aménagement d'une rampe en enrochement d'environ 50 mètres, le comblement du bras de décharge, le réaménagement du canal d'amenée et la stabilisation du Moulin par injection.
- Tranche optionnelle n°1 : Travaux de traitement de la ripisylve existante
- Tranche optionnelle n°2 : Travaux de curage d'un bouchon vaseux au niveau de Biou

Conditions relatives au contrat
Cautionnement Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Financement Paiement par virement à 30 jours, sur fonds propres.
Conformément à l'article 110 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une avance est accordée au titulaire du marché, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
Il ne sera versé aucune indemnité d'attente, ni de dédit.
Forme juridique Le marché sera conclu selon l'offre qui sera retenue, soit avec un prestataire unique ;
soit avec des prestataires groupés solidaires ; soit avec des prestataires groupés conjoints.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Voir annexes 1 à 3 du règlement de consultation.

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Voir annexes 1 à 3 du règlement de consultation.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
* une liste de références significatives de moins de cinq ans dans des travaux de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé ;
* une liste des moyens humains et matériels dont le candidat dispose.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique de l'offre (voir le détail dans le règlement de la consultation)
40 % : Prix
10 % : Performances en matière de protection de l'environnement
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 12/12/18 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres à passer par le module « Correspondre avec l'acheteur » de la plateforme www.sarthe-marchespublics.fr.
En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le secrétariat du Service de la Commande Publique au 02.43.54.72.66.
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres.

Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l'Ile-Gloriette
BP 24111 44041 Nantes Cedex
Tél : 02 40 99 46 00 - Fax : 02 40 99 46 58
greffe.ta-nantes@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. Le Greffe du Tribunal Administratif ci-dessus.
  Envoi le 15/11/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 15/11/18 à 20h11

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

AWS - 97 rue Général Mangin - 38100 Grenoble - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité