|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) (Attention avis rectifié !) |
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES M. le Président 2 place André Mignot 78012 VERSAILLES - Cedex |
AVIS RECTIFICATIF DU 17/01/19 |
Remise des offres |
Au lieu de : |
AVIS RECTIFICATIF DU 03/12/18 |
Remise des offres |
Au lieu de : |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
Objet | LES MUREAUX - Becheville - Construction de deux bâtiments modulaires d'enseignement médical et aménagement voirie et réseaux divers (VRD) | ||||||||||||||||||
Référence | 78-18S0141 | ||||||||||||||||||
Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||
Mode | Procédure adaptée | ||||||||||||||||||
Code NUTS | FR103 | ||||||||||||||||||
Durée |
169 jours |
||||||||||||||||||
DESCRIPTION | La présente consultation porte sur les travaux de construction de deux bâtiments modulaires et l'aménagement des voiries et réseaux divers (VRD). Les travaux sont dévolus en deux lots et exécutés selon les délais suivants : Pour le lot 1 : Le délai d'exécution des travaux est de 147 jours (dates prévisionnelles du 28 février 2019 au 26 juillet 2019). Ce délai global d'exécution inclut la période de préparation. La durée de cette période de préparation est fixée à 60 jours par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux,compris 30 jours de fabrication en usine. Pour le lot 2, il est prévu le phasage suivant : - Phase 1 : Aménagement du parking et travaux de voirie : Le délai d'exécution des travaux est de 147 jours (dates prévisionnelles du 28 février au 26 juillet 2019). Ce délai d'exécution inclut la période de préparation. La durée de cette période de préparation est fixée à 30 jours par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux. A la fin de l'exécution de ces prestations une réception partielle sera établie. - Phase 2 : Aménagement des végétaux et des plantations d'arbres : Le délai d'exécution des travaux est de 22 jours (dates prévisionnelles du 21 octobre 2019 au 12 novembre 2019) dont 14 jours de préparation. La réception définitive interviendra pour ce lot après l'exécution des prestations concernant la phase 2. |
||||||||||||||||||
Code CPV principal | 45214000 - Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche | ||||||||||||||||||
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |||||||||||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Les variantes sont refusées |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||
Cautionnement | Le Département des Yvelines informe qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire bénéficiera d'une avance. | ||||||||||||||||||
Financement | Fonds publics du Département des Yvelines. Le mode de règlement du marché choisi par la personne publique est le virement administratif (le délai global de paiement du marché est fixé conformément aux dispositions de l'article 183 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). | ||||||||||||||||||
Forme juridique | Ce marché sera conclu avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. Les candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement. | ||||||||||||||||||
Conditions de participation | |||||||||||||||||||
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|||||||||||||||||||
Les candidats seront jugés: |
|||||||||||||||||||
Marché réservé : Non | |||||||||||||||||||
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous par ordre de priorité décroissante ( priorité = 1 à la priorité la plus grande) 1 - Critère 1- Valeur financière de l'offre, notée sur 55 points 2 - Critère 2 - Valeur technique de l'offre, notée sur 45 points La pondération de chaque critère ou sous critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenu par le candidat. La valeur technique de l'offre sera évaluée au vu de mémoire technique, conformément aux sous-critères détaillés ci-dessous : Sous-critère 2.1 : qualité des produits proposés examinée en fonction des fiches techniques fournies pour les produits suivants énumérés ci-après : (13 points) Lot n°01 - Bâtiments modulaires : - Système de construction modulaire (6 points) - Complexe de toiture (2 points) - Revêtement de façade (1 point) - Menuiseries extérieures (portes et fenêtres) (1 point) - Détection incendie (1 point) - Alarme intrusion (1 point) - Système de chauffage / climatisation réversible (1 point) Sous-critère 2.2 : méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche : (24 points) Dont : - Dispositions mises en oeuvre pour l'organisation du chantier permettant d'assurer la sécurité des personnes en site occupé, (circulation des usagers et du personnel du Centre Hospitalier Intercommunal des Mureaux (CHIMM)) : (4 points) - Dispositions détaillées mises en oeuvre pour l'exécution des travaux et présentation de l'organisation du chantier à l'appui d'un projet de plan d'installation de chantier matérialisant la clôture du chantier, la gestion et le stockage des matériaux ainsi que la gestion des flux des engins et accès au chantier : (5 points) - Méthodologie pour respecter les délais d'exécution avec la remise d'un planning détaillant chaque tâche et leur durée de manière distincte (commande des matériaux, approvisionnement, installation de chantier et mise en sécurité, évacuation, réalisation des ouvrages, nettoyage de fin de chantier (liste non exhaustive)), les différents intervenants et le cas échéant, avec la gestion et les moyens humains et matériels, apportés par les sous-traitants et/ou cotraitants : (5 points) - Méthodologie de réalisation des fondations en présentant dans le mémoire technique une mise en oeuvre détaillée de la méthodologie pour réaliser les fondations dans le respect des prescriptions définies dans le C.C.T.P. (5 points) - Description des modalités de contrôles internes et externes mis en place par l'entreprise pour la bonne exécution des prestations en phase étude et en phase chantier (BET interne, externe, synthèse avec le lot VRD) : (5 points) Sous-critère 2.3 : Moyens humains : interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifique à l'opération : (5 points) Dont : - Interlocuteur du chantier désigné et compétences (qualification et expériences) en fournissant une présentation détaillée du profil mobilisé pour l'opération : (2 points) - Personnel d'encadrement (nombre et profils avec expérience et qualification) et organisation de l'équipe d'encadrement affectée à l'opération: (2 points) - Personnel d'exécution proposé affecté à l'opération, liste des effectifs et profils avec expérience et qualification : (1 point) Sous-critère 2.4 : Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) : (3 points) Dont : - Description de l'organisation environnementale du chantier (organisation, responsabilités, information du personnel) : (1 point) - Description de l'organisation mise en oeuvre pour la gestion des déchets : stockage, tri, limitation de la quantité des déchets, suivi et traçabilité, filière de traitement : (1 point) - Description de l'organisation mise en oeuvre pour limiter les nuisances (sonores, visuelles, olfactives, poussières, etc.) pour le personnel du CHIMM, les usagers et les personnels du chantier : (1 point) Pour le lot 2 : Critère 2 - Valeur technique de l'offre, notée sur 45 points La pondération de chaque critère ou sous critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenu par le candidat. La valeur technique de l'offre sera évaluée au vu de mémoire technique, conformément aux sous-critères détaillés ci-dessous : Sous-critère 2.1 : qualité des produits proposés examinée en fonction des fiches techniques fournies pour les produits suivants énumérés ci-après : (5 points) Lot n°02 - VRD : - Candélabres (2 points) - Dalles alvéolaires pour places de parking engazonnées (2 points) - Bordures (1 point) Sous-critère 2.2 : méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche : (25 points) Dont : - Dispositions mises en oeuvre pour l'organisation du chantier permettant d'assurer la sécurité des personnes en site occupé (circulation des usagers et du personnel du Centre Hospitalier Intercommunal des Mureaux (CHIMM)) : (6 points) - Méthodologie pour respecter les délais d'exécution avec la remise d'un planning détaillant chaque tâche et leur durée de manière distincte (commande des matériaux, approvisionnement, mise en sécurité du chantier, évacuation, réalisation des ouvrages, nettoyage de fin de chantier, (liste non exhaustive)), les différents intervenants et le cas échéant avec la gestion et les moyens humains et matériels, apportés par les sous-traitants et/ou cotraitants : (11 points) - Description des modalités de contrôles internes et externes mis en place par l'entreprise pour la bonne exécution des prestations en phase étude et en phase chantier (BET interne, externe) pour la bonne exécution des prestations : (8 points) Sous-critère 2.3 : Moyens humains : interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifique à l'opération : (9 points) Dont : - Interlocuteur du chantier désigné et compétences (qualification et expériences) en fournissant une présentation détaillée du profil mobilisé pour l'opération : (4 points) - Personnels d'encadrement (nombre et profils avec expérience et qualification) et organisation de l'équipe d'encadrement affectée à l'opération : (3 points) - Personnel d'exécution proposé affecté à l'opération, liste des effectifs et profils avec expérience et qualification : (2 points) Sous-critère 2.4 : Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) : (6 points) Dont : - Description de l'organisation environnementale du chantier (organisation, responsabilités, information du personnel) : (2 points) - Description de l'organisation mise en oeuvre pour la gestion des déchets : stockage, tri, limitation de la quantité des déchets, suivi et traçabilité, filière de traitement : (2 points) - Description de l'organisation mise en oeuvre pour limiter les nuisances (sonores, visuelles, olfactives, poussières, etc.) pour le personnel du CHIMM, les usagers et les personnels du chantier : (2 points) |
||||||||||||||||||
Renseignements |
administratifs Conseil Départemental des Yvelines Mme Adrienne RENAUD DAJCP - PCP - STPA 2 place André Mignot http://www.achats.yvelines.fr 78012 VERSAILLES correspondre@aws-france.com techniques Conseil Départemental des Yvelines Mme Laure AUVRAY DIFI - SDGP - SCO 2 place André Mignot 78012 Versailles - Cedex correspondre@aws-trance.com |
||||||||||||||||||
Documents |
|
||||||||||||||||||
Offres |
Remise des offres le
25/01/19 à 16h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception des offres. |
||||||||||||||||||
Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|||||||||||||||||||
Ce marché est conforme au dispositif d'expérimentation MPS (Marché Public Simplifié), et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET. Le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est indispensable mais aucune signature n'est exigée (la signature dans ce cas sera demandée a postériori à la seule entreprise retenue). Voir les détails dans le règlement de la consultation. La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution des marchés. La personne à contacter pour effectuer cette visite est Madame HANTRAIS, par téléphone au 01.30.91.85.04, ou par courriel : marieagnes.hantrais@chimm.fr. Le certificat de visite, daté et signé par la responsable de la visite, devra être transmis dans l'offre. Toutefois, les candidats qui auraient une connaissance approfondie du site sont autorisés à justifier cette connaissance par tout autre moyen. |
|||||||||||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78012 Versailles - Cedex Tél : 0139205400 - Fax : 0139205422 greffe.ta-versailles@juradm.fr http://versailles.tribunal-administratif.fr Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable des Litiges Préfecture de la région Ile-de-France Préfecture de Paris 5 rue Leblanc 75911 Paris - 15 Tél : 0182524267 - Fax : 0182524295 ccira@paris-idf.gouv.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 1 - Recours en référé pré contractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (art L 551-1 du code de justice administrative) ; 2 - Recours pour excès de pouvoir formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (art. R 421-1 CJA) ou à partir d'une décision implicite de rejet (art. R 421-2 CJA) ; 3 - Recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles, dans le délai de 2 mois à compter de la parution de l'avis d'attribution, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée, 4 avril 2014, "Département du Tarn et Garonne" n°358994 ; 4 - Un recours en référé contractuel peut être exercé dans les conditions prévues à l'article L 551-13 du code de justice administrative. |
||||||||||||||||||
Envoi le 28/11/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 28/11/18 à 16h10 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité