Page chargée le 05/05/24 à 02h30 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DU HAVRE
Ville du Havre
Mairie du Havre
1517 place de l'hôtel de Ville
CS 40 051
76084 LE HAVRE - CEDEX
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Restructuration de la bibliothèque et création d'un ascenseur dans la mairie annexe de Graville
Référence 18AT-MUTCV-0200-M
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRD22
DESCRIPTION - La présente consultation donnera lieu à un marché ordinaire, traité à prix forfaitaire.
- Il est prévu une décomposition en chapitres A et B uniquement sur le lot 2 gros-oeuvre, celle-ci est due à un cofinancement des dépenses.
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Ascenseur
Description : Ascenseur 		     
N° 2 Gros-oeuvre
Description : Gros-oeuvre 		     
N° 3 Menuiserie extérieure
Description : Menuiserie extérieure 		     
N° 4 Menuiserie intérieure/plafonds
Description : Menuiserie intérieure/plafonds 		     
N° 5 Peinture/Revêtement de sol
Description : Peinture/Revêtement de sol 		     
N° 6 Chauffage/ventilation/plomberie
Description : Chauffage/ventilation/plomberie 		     
N° 7 Electricité
Description : Electricité 		     
Conditions relatives au contrat
Financement Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, selon les dispositions de l'article 183 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Forme juridique Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,conformément à l'article 45-V-1 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 45-III du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Autres renseignements demandés :
- cas 1 "MPS" : formulaire de candidature MPS à remplir en ligne sur la plateforme lors du dépôt dans toutes ses mentions. Le formulaire étant généré automatiquement, le candidat n'a pas besoin de joindre les formulaires DC1 et DC2.
- Cas 2 « hors MPS » :
- DC 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2016.doc) ou Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants;
- DC 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2-2016.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ;

Certificat de qualification Qualibat ou équivalent, Qualifelec ou équivalent, ou références équivalentes : Lot 1 - Ascenseur: Références
Lot 2 - Gros-oeuvre: 2112 ou équivalent ou références équivalentes
Lot 3 - Menuiserie extérieure: 3511 ou équivalent ou références équivalentes
Lot 4 - Menuiserie intérieure/plafond: 4131, 6611 ou équivalent ou références équivalentes
Lot 5 - Peinture/revêtement de sol: 6111, 6222 ou équivalent ou références équivalentes
Lot 6 - Chauffage/ventilation/plomberie: 5312, 5431, 5112 ou équivalent ou références équivalentes
Lot 7 - Electricité: E2C2 ou équivalent ou références équivalentes
En l'absence de certificat de qualification professionnelle, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Suivant l'arrêté du 29 mars 2016, les références consistent en la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années (les références présentées au-delà des 5 dernières années ne seront pas prises en compte), assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. En l'absence de références, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation.
  Marché réservé : Non
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 14/01/19 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 150 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt

Cette consultation permet la candidature simplifiée MPS
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  Conformément à l'article 39 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.
- Le pouvoir adjudicateur impose de recourir à une transmission électronique pour la remise des candidatures et des offres à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr
- A l'issue de la présente consultation, un avis d'attribution du marché sera publié sur le site internet de la ville du Havre.
- Le pouvoir adjudicateur prévoit la négociation (cf. article 7 du règlement de la consultation pour les conditions).
- Prestations supplémentaires éventuelles (PSE): Il est demandé aux candidats de proposer obligatoirement dans leurs offres pour les lots 2 et 5 des prestations supplémentaires éventuelles prévues dans les pièces du marché (CCTP et DPGF), ces PSE sont les suivantes :
Pour le lot n° 2 Gros-oeuvre, la prestation supplémentaire éventuelle consiste en la fourniture et la pose de carrelage collé sur l'ancien carrelage dans le hall d'entrée en rez-de-chaussée.
Pour le lot n° 5 Peinture/revêtement de sol, une prestation supplémentaire éventuelle consiste en la fourniture et pose d'un primaire, d'un ragréage et d'un ponçage sur l'ensemble de la surface dans le hall d'entrée en rez-de-chaussée.
- Durée du marché - Délais d'exécution : La durée du marché court de la date de notification du marché jusqu'à la date de fin de la garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant. Le délai global d'exécution pour cette opération est de 210 jours calendaires dont 28 jours calendaires de préparation. Ce délai prend effet à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage. Les délais particuliers fractionnables partent à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage et s'insèrent dans le délai global ci-dessus. Les délais particuliers sont les suivants :
Lot 1- Ascenseur : Délais particuliers : 70 jours calendaires dont 28 jours calendaires de préparation; lot 2 - Gros-oeuvre : Délais particuliers : 133 jours calendaires dont 28 jours calendaires de préparation; Lot 3 - Menuiserie extérieure : Délais particuliers : 105 jours calendaires dont 28 jours calendaires de préparation; Lot 4 - Menuiserie intérieure/plafonds : Délais particuliers : 126 jours calendaires dont 28 jours calendaires de préparation; Lot 5 - Peinture/Revêtement de sol : Délais particuliers : 105 jours calendaires dont 28 jours calendaires de préparation; Lot 6 - Chauffage/ventilation/ plomberie : Délais particuliers : 70 jours calendaires dont 28 jours calendaires de préparation; Lot 7 - Electricité : Délais particuliers : 126 jours calendaires dont 28 jours calendaires de préparation. La date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux sera portée à la connaissance des titulaires de chaque lot. Pour le lot n° 1, la consultation comprend deux types de prestations :- Une première partie « travaux » dont le délai d'exécution est fixé ci-dessus. Ce délai prend effet à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage spécifique aux travaux, -Une seconde partie « maintenance » d'une durée d'un an à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage de la prestation. A titre indicatif, les travaux seront exécutés du mois de juin au mois de décembre 2019 suivant planning prévisionnel joint.
- Insertion par l'économie pour les lots 2 et 4 : Cette opération fait l'objet d'une action d'insertion par l'emploi au profit de personnes en difficulté. Aussi, le Cahier des Charges de la présente consultation le considère expressément comme une des conditions d'exécution du marché.
- Visite des lieux: Une visite des lieux est obligatoire, pour cela deux dates de visite seront organisées les vendredi 21 décembre 2018 matin de 9 h à 11 h et lundi 7 janvier 2019 matin de 9 h à 11 h.
Les candidats devront prendre rendez-vous, 48H avant la date souhaitée, par téléphone, avec : Benoit SUTER, au 02.35.19.60.99 ou benoit.suter@lehavre.fr pour les lots 2 à 5; Jonathan LIMARE, au 02.35.61.17 ou jonathan.limare@lehavre.fr pour les lots 1, 6 et 7.
Une attestation de visite sera signée par chacune des deux parties et remise obligatoirement dans l'offre sous peine d'irrégularité
- Critères de jugement des offres :(Cf art 6 du RC pour les détails des sous-critères techniques et les modalités de notation)
1. Valeur technique notée sur 60 selon une valeur croissante de mérite, sur la base du mémoire technique comprenant les éléments suivants :
Lot n°1 - Ascenseur :
*Pertinence du planning détaillé de mise en oeuvre des prestations : fabrication et approvisionnement, montage, réglages et essais (note sur 35)
*qualité des matériaux proposés par le biais des fiches techniques (note sur 20)
*pertinence des mesures mises en oeuvre par l'entreprise pour prendre en compte les recommandations de la charte « chantier propre » (note sur 5)
Lot n°2 - Gros-oeuvre :
*Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre afin de garantir le bon déroulement du chantier (note sur 45)
*qualité des matériaux proposés par le biais des fiches techniques (note sur 13)
*pertinence des mesures mises en oeuvre par l'entreprise pour prendre en compte les recommandations de la charte « chantier propre » (note sur 2 points)
Lot n°3 - Menuiserie extérieure :
*Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre afin de garantir le bon déroulement du chantier (note sur 30)
*qualité des matériaux proposés par le biais des fiches techniques (note sur 28)
*pertinence des mesures mises en oeuvre par l'entreprise pour prendre en compte les recommandations de la charte « chantier propre » (note sur 2)
Lot n°4 - Menuiserie intérieure/plafonds suspendus :
*Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre afin de garantir le bon déroulement du chantier (note sur 34)
*qualité des matériaux proposés par le biais des fiches techniques (note sur 24)
*pertinence des mesures mises en oeuvre par l'entreprise pour prendre en compte les recommandations de la charte « chantier propre » (note sur 2)
Lot n°5 - Peinture/revêtement de sol :
*Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre afin de garantir le bon déroulement du chantier (note sur 42)
*qualité des matériaux proposés par le biais des fiches techniques (note sur 16)
*pertinence des mesures mises en oeuvre par l'entreprise pour prendre en compte les recommandations de la charte « chantier propre » (note sur 2)
Lot n°6 - Chauffage/ventilation/plomberie :
*Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre afin de garantir le bon déroulement du chantier (note sur 20)
*qualité des matériaux proposés par le biais des fiches techniques (note sur 30)
*pertinence des mesures mises en oeuvre par l'entreprise pour prendre en compte les recommandations de la charte « chantier propre » (note sur 10)
Lot n°7 - Electricité :
*Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre afin de garantir le bon déroulement du chantier (note sur 35)
*qualité des matériaux proposés par le biais des fiches techniques (note sur 20)
*pertinence des mesures mises en oeuvre par l'entreprise pour prendre en compte les recommandations de la charte « chantier propre » (note sur 5)
2. Prix des prestations noté sur 40
Chaque lot sera attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points, tous critères confondus. En cas d'égalité, c'est l'offre la mieux classée en valeur technique qui est classée première.
Pour les Prestations Supplémentaires Eventuelles (lots 2 et 5), le choix de les retenir ou non, sera pris par le Pouvoir Adjudicateur au vu de la pertinence technique et financière des propositions remises, lors de l'ouverture des plis.
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen Cedex 1
Tél : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71
greffe.ta-rouen@juradm.fr
  Envoi le 11/12/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 11/12/18 à 14h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité