Page chargée le 05/05/24 à 21h10 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DE SANDILLON
M. Gérard Malbo - Maire
251 route d'Orléans
45640 Sandillon
Tél : 02 38 69 79 80
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Extension des ateliers municipaux de la commune de Sandillon
Référence 2018 15
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Lieu d'exécution 480 Allée du bois vert
45640 sandillon
Durée 7 mois
DESCRIPTION La présente consultation a pour objet la prestation de travaux pour l' « Extension des services techniques municipaux de la ville de Sandillon » au 480, allée du Bois Vert à Sandillon.
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Quantité ou étendue La consultation est passée suivant la procédure adaptée en application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Terrassement voirie et réseau divers- espaces verts      
N° 2 installation de chantier - Gros oeuvre      
N° 3 Structure charpente metallique      
N° 4 Couverture étanchéité      
N° 5 Bardage Métallique      
N° 6 Restructuration et aménagement sanitaire      
N° 7 Electricité      
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre
20 % : Délai d'exécution
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 18/01/19 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  En application des articles 38 à 42 du décret n°2016-360, la transmission des candidatures et des offres se fera exclusivement par voie électronique et uniquement sur le profil acheteur de la commune de Sandillon.
Les plis sont à déposer sur le profil acheteur de la mairie de Sandillon accessible à l'adresse : https://www.marches-publics.info/accueil.htm
L'ensemble des communications se feront par voie dématérialisée via le profil acheteur de la commune de Sandillon.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que le retrait « anonyme » du dossier de consultation via le profil d'acheteur ne leur permettra pas d'être destinataires des compléments d'information éventuellement diffusés par le Maître d'ouvrage, ni informés des questions posées et des réponses apportées, au cours de la consultation.

Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
greffe.ta-orleans@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
CF le greffe du Tribunal à l'adresse :
greffe.ta-orleans@juradm.fr
  Envoi le 07/12/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 07/12/18 à 14h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité