Page chargée le 05/05/24 à 06h46 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE D'OISSEL SUR SEINE
M. Stéphane BARRE - Maire
Place du 8 Mai 1945
76350 OISSEL SUR SEINE
Tél : 02 32 95 89 89
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Rénovation des façades du groupe scolaire Pasteur - travaux de bardage-année 2018-2019
Référence 18.66
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
DESCRIPTION La présente consultation porte sur des travaux de bardage dans le cadre de la rénovation des façades du groupe scolaire Pasteur 132 Rue Gustave Lecomte à OISSEL SUR SEINE.
Elle fait suite à la résiliation d'un marché précédent concernant des travaux de bardage sur l'ensemble des façades du bâtiment, dont le titulaire n'a pas terminé les travaux pour partie et, pour une autre partie, les a réalisés de manière incorrecte.
Les travaux se décomposent de la manière suivante :
- Réalisation d'un bardage neuf sur la façade Sud-Est (côté cour) qui n'a pas été exécuté dans le cadre du marché précédent
- Reprise de certaines prestations sur les façades déjà bardées (Sud-Ouest, Nord-Est et Nord-Ouest) qui n'ont pas été terminées ou qui ont été exécutées de manière incorrecte
Le délai d'exécution des travaux se décompose comme indiqué sur les calendriers prévisionnels joints au DCE.
Un phasage des travaux est prévu de la manière suivante :
Phase 1 : travaux du 25 Février au 6 Mai 2019 (dont préparation de chantier : 1.5 mois)
Phase 2 : travaux du 17 Juin au 30 Août 2019 (dont préparation : 3 semaines)
Forme Prestation divisée en lots : Non
Quantité ou étendue La consultation est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics.
La ville se réserve la possibilité de faire usage :
- de marchés complémentaires en application des dispositions des articles 139 et 140 du
Décret 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics
- de marchés de prestations similaires en application des dispositions de l'article 30.I.7° du
Décret 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics
Il n'y a pas de décomposition par tranche. Les travaux font l'objet d'un seul lot.
Celui-ci comporte cinq variantes dont le chiffrage est obligatoire :

Variante 1 : dépose de cloisons existantes en structure métallique
Variante 2 : isolation par l'extérieur des murs du préau maternelle
Variante 3 : habillage aluminium de tableaux et voussures de bloc-portes
Variante 4 : murs en ossature bois avec finition extérieur TRESPA
Variante 5 : bloc-porte métallique extérieur 1 vantail

Conditions relatives au contrat
Autres conditions Conditions particulières d'exécution :
Le délai d'exécution des travaux se décompose comme indiqué sur les calendriers prévisionnels joints au DCE.
Un phasage des travaux est prévu de la manière suivante :
Phase 1 : travaux du 25 Février au 6 Mai 2019 (dont préparation de chantier : 1.5 mois)
Phase 2 : travaux du 17 Juin au 30 Août 2019 (dont préparation : 3 semaines)
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 17/01/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  La visite du site est très fortement conseillée aux candidats.
Les candidats intéressés doivent prendre contact entre le 20 Décembre 2018 et le 8 Janvier 2019 avec Mme AGACHE , (coordonnées figurant à l'article 6 du RC) qui leur fournira toutes précisions utiles sur le sujet.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen Cedex 1
Tél : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71
greffe.ta-rouen@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen Cedex 1
Tél : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71
greffe.ta-rouen@juradm.fr
  Envoi le 18/12/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 18/12/18 à 17h21

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité