AWS-Achat - Dématérialisation des appels d'offres et marchés publics

Page chargée le 06/05/24 à 17h03 heure de Paris

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DE SAINT-CYR-EN-VAL
M. Christian BRAUX - Maire
Mairie
140 rue du 11 Novembre 1918
45590 Saint Cyr en Val
Tél : 02 38 76 20 20 - Fax : 02 38 76 49 61

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;

Objet	Aménagement du square du jumelage
Type de marché	Travaux
Mode	Procédure adaptée
Code NUTS	FRB06
Lieu d'exécution	Commune de Saint Cyr en Val 45590 SAINT CYR EN VAL
DESCRIPTION	Le présent marché est un marché de travaux passé selon la procédure adaptée de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les prestations, objet du présent marché, concernent les travaux d'aménagement du square du jumelage. Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : SAINT CYR EN VAL 45590 Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, l'opération de travaux n'est pas allotie. Le délai d'exécution des travaux est de 1 mois à compter de la délivrance de l'ordre de service fixant la date de démarrage des travaux. Les travaux seront à terminer impérativement le 29 mars 2019.
Forme	Prestation divisée en lots : Non Les variantes sont refusées

Conditions relatives au contrat
Forme juridique	Le marché sera conclu : - soit avec un prestataire unique ; - soit avec des prestataires groupés solidaires

Conditions de participation
	Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
	Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché. - Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Critères d'attribution	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 40 % : Prix
Renseignements	Correspondre avec l'Acheteur
Documents	Règlement de consultation Dossier de Consultation des Entreprises
Offres	Remise des offres le 28/01/19 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des offres. Modalités d'ouverture des offres : Date : le 28/01/19 à 14h00 Lieu : SAINT CYR EN VAL
Dépôt	Déposer un Pli dématérialisé Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements complémentaires
	Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
	Les pièces à produire relatives à la candidature sont listées au Règlement de consultation. Les dépôts des plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Les critères de jugement sont détaillés et précisés dans le règlement de consultation (RC). Le jugement des offres se fait selon 2 critères : * LA VALEUR TECHNIQUE DES PRESTATIONS sera analysée au travers des documents demandés au candidat à l'article 4.1 du présent règlement - 60 % Cette valeur technique se verra affectée d'une note de 1 à 5. La note sera pondérée du coefficient correspondant. Elle se décompose comme suit : - Appréciation des indications concernant la provenance des principales fournitures et les références des fournisseurs correspondants. Noté sur 3. - Appréciation du programme d'exécution des ouvrages ou du planning détaillé indiquant de façon précise la durée des différentes phases du chantier avec une date de démarrage et une date de fin de travaux au 15 mars 2019. Noté sur 10. - Appréciation des indications concernant les procédés et moyens d'exécution. Noté sur 4. - Appréciation des dispositions d'organisation prévues par le candidat, pour assurer le bon déroulement, le suivi et la traçabilité de l'évacuation des déchets de chantier, en conformité avec l'article L 541-2 du Code de l'Environnement. Cet engagement du candidat supposera qu'il ait pris connaissance des contraintes de toute nature liées au traitement des déchets du chantier. Noté sur 3. La note sera pondérée du coefficient correspondant. * Le critère PRIX sera apprécié au vu des éléments indiqués dans l'Acte d'engagement (AE) rempli par le candidat. - 40 %
Marché périodique :	Non
Recours	Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1 Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16 greffe.ta-orleans@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
	Envoi le 24/12/18 à la publication Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 24/12/18 à 15h10

Inscription au système d'alerte des entreprises

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité