Page chargée le 07/05/24 à 14h19 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE PORT-JÉROME-SUR-SEINE
M. Yves GUÉGADEN - 1er Adjoint au Maire
Mairie
Place d'Isny
Notre-Dame-de-Gravenchon
BP 29 - 76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE
Tél : 02 32 84 55 00
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Objet Travaux d'aménagements paysagers - Rue Victor Hugo à Notre-Dame de Gravenchon
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRD
Lieu d'exécution Rue Victor Hugo - Notre-Dame-De-Gravenchon
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
Durée À compter du 18/03/19
Jusqu'au 26/04/19
DESCRIPTION Travaux de :
-suppression d'une place de parking,
-amendement,
-mise en oeuvre de toile de paillage biodégradable,
-arrachage d'un arbre et de sa replantation,
-plantation d'arbres, de rosiers, d'arbustes et de vivaces,
-mise en place de tuteurs et de systèmes d'arrosage,
-travaux de parachèvement.
Code CPV principal 45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue La durée globale d'exécution des travaux est de 5 semaines maximum.
Début des travaux : courant mars / avril 2019. Fin impérative des travaux pour la fin de la semaine 17.
ATTENTION, en cas de dépassement du délai sur lequel l'entreprise se sera engagée, des pénalités de retard de 50€/jour seront appliquées.
-Au titre de la garantie de reprise et du contrôle variétal, une retenue de 7% sera effectuée après la plantation. Contrôle variétal en septembre 2019.
-A la livraison des végétaux, un contrôle sera effectué et si les végétaux livrés sont différents de ceux proposés au Bordereau de Prix, une pénalité de 5 % du montant du BP « végétaux » sera appliquée.
-Garantie d'entretien d'1 année pour les rosiers, arbustes et vivaces et deux ans pour les arbres à compter de la reprise des végétaux.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
Le prix : 60 points selon la formule suivante : offre la moins disante que divise l'offre du candidat que multiplie le nombre de points.
Valeur Technique : 40 points au vu du mémoire technique décomposé comme suit :
- Méthodologie des différentes phases du chantier (indiquant les moyens humains et matériels, les techniques, etc. mis en oeuvre pour la réalisation des différentes opérations) 15 points
- Durées des différentes opérations et engagement sur un délai de réalisation (nombre de jours), 15 points
-Les mesures de sécurité spécifiques au chantier, 10 points
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Documents payants : Non
Offres Remise des offres le 29/01/19 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Mairie PORT-JÉROME-SUR-SEINE
Mairie
Place d'Isny
Notre-Dame-De-Gravenchon
BP 29 76330 PORT-JÉROME-SUR-SEINE
Renseignements complémentaires
  Une visite sur site avant la remise de l'offre est obligatoire.
Prendre contact auprès de Monsieur David DELANGE ou Madame Françoise LECUYER,
Service Espaces verts au 02 35 38 32 23
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
  Envoi le 09/01/19 à la publication

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité