Page chargée le 02/05/24 à 06h30 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE SAINT-DENIS
M. François JAVEL - Élu délégué aux Marchés Publics
Direction de la Commande Publique
18 rue Vallon Hoarau Sainte Clotilde
97490 Saint-Denis
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet CONSTRUCTION DE TOILETTES PUBLIQUES A GESTION AUTOMATISEE
Référence 1807310001-CB
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRY40
DESCRIPTION La consultation porte sur la construction, la fourniture, l'installation, l'entretien et la maintenance de toilettes publiques à gestion automatisée, y compris les travaux d'infrastructures, sur le territoire de la commune de Saint-Denis (Ile de la Réunion).
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Infrastructures
Description : Le lot 1 sera exécuté par le biais de bons de commande application des dispositions des articles 78 et 80 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dans la limite de 160 000 € HT.
Il est décomposé en tranches correspondant aux zones géographiques d'implantation :
- Tranche ferme :
* Coeur Vert Familial - Trinité
* Camélias
- Tranche optionnelle 1 : Barachois
- Tranche optionnelle 2 : Petite-Ile
La tranche optionnelle 2 comporte une prestation supplémentaire éventuelle. Celle-ci porte sur la construction de toilettes sur le site du Moufia.
Cette PSE est dite obligatoire.
Le délai d'exécution de chacune des tranches est de 5 semaines (y compris 2 semaines de préparation et hors congés légaux) à compter de l'ordre de service de démarrage et l'émission du bon de commande rattaché. L'émission de l'ordre de service de démarrage vaut décision d'affermissement des tranches. 		    160 000
N° 2 Construction modulaire, entretien et maintenance
Description : Il est décomposé en tranches correspondant aux zones géographiques d'implantation :
- Tranche ferme :
* Coeur Vert Familial - Trinité
* Camélias
- Tranche optionnelle 1 : Barachois
- Tranche optionnelle 2 : Petite-Ile
La tranche optionnelle 2 comporte une prestation supplémentaire éventuelle. Celle-ci porte sur la construction de toilettes sur le site du Moufia.
Cette PSE est dite obligatoire.
Le délai d'exécution de chacune des tranches est de 16 semaines (y compris 2 semaines de préparation et hors congés légaux) à compter de l'ordre de service de démarrage. Le candidat a la possibilité de proposer un délai moindre dans son offre, qui constituera le délai contractuel.
L'émission de l'ordre de service de démarrage vaut décision d'affermissement des tranches.
      
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Une lettre de candidature et une déclaration sur l'honneur justifiant respecter les exigences de participation aux marchés publics (cf.dossier de candidature simplifié)

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- La déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles (cf.dossier de candidature simplifié)

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Pour les 2 lots, une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Pour le lot 2 visant l'entretien et la maintenance, une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;
- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ;
- Le plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 € HT, en application du Décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le soumissionnaire produit, dans son offre, un plan de sous-traitance aux petites et moyennes entreprises locales (siège ou établissement principal situé sur le territoire de la Réunion).
(cf. dossier de candidature simplifié)
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution
Lot 1 : Infrastructures
Valeur technique: 60%
Prix: 40%
Lot 2 : Construction modulaire, entretien et maintenance
Valeur technique: 55%
Prix: 35%
Délai d'exécution: 10%
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 18/02/19 à 15h00 heure locale de l'acheteur au plus tard,
soit le 18/02/19 à 12h00 heure de Paris au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Saint-Denis
27, rue Félix Guyon
BP 2024 97488 Saint-Denis de la Réunion
Tél : 02 62 92 43 60 - Fax : 02 62 92 43 62
greffe.ta-saint-denis@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif Interrégional de Paris, règlement amiable des litiges
27 rue Myollis
75015 Paris
Tél : 01 44 42 62 43 - Fax : 01 44 43 63 37
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Saint-Denis
27, rue Félix Guyon
BP 2024 97488 Saint-Denis de la Réunion
Tél : 02 62 92 43 60 - Fax : 02 62 92 43 62
greffe.ta-saint-denis@juradm.fr
  Envoi le 21/01/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 21/01/19 à 09h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité