Page chargée le 03/05/24 à 22h31 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis annulé !)

DÉPARTEMENT DU VAR
Mme Véronique FRANKE - Directeur
Direction des Bâtiments et Equipements Publics
390 avenue des Lices - CS 41303
83000 TOULON
Correspondre avec l'Acheteur
AVIS D'ANNULATION DU 29/01/19
Commentaires Suite à une erreur matérielle, l'affaire est annulée. Un nouvel avis d'appel public à la concurrence concernant ladite affaire est mis en ligne ce jour sur la plate-forme AWS, sous la référence: T-PF-540886 YP-20190003-2. La date de remise des offres ainsi que le DCE reste inchangé. Toutefois pour soumissionner, il est IMPERATIF de répondre sur la nouvelle affaire (référence: T-PF-540886 YP-20190003-2).

 

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Travaux de remplacement des ascenseurs et monte-charges du bâtiment des services à Toulon
Référence YP-20190003
Type de marché Travaux
Mode Appel d'Offres ouvert
Code NUTS FRL05
Durée 7 mois
DESCRIPTION La présente consultation concerne les travaux de remplacement des ascenseurs et monte-charges du bâtiment des services à Toulon. A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux objet de la présente consultation commenceront vers juillet 2019.La présente consultation concerne un marché à tranches à prix forfaitaires. La valeur estimée pour la tranche ferme : 460 000€HT. valeur estimée pour la tranche optionnelle n°1 : 450 000€HT. Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental. Pour la tranche ferme, durée d'exécution des trx est de 16 semaines, non compris la période de préparation des trx d'une durée de 3 mois. Pour la tranche optionnelle, durée d'exécution des trx est de 15 semaines non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 3 mois. Chaque tranche débutera à compter d'1 ordre de service. Dans le cas où une tranche serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est prévu ni indemnité de retard ni indemnité de dédit.
Code CPV principal 45313100 - Travaux d'installation d'ascenseurs
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 910 000,00 €
Options Oui
Modification clause variation des prix si survenance événements pouvant altérer en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat. Selon évolutions réglementaires, modalités de paiement pourront être adaptées. Options: trx supplémentaires qui deviendraient nécessaires. Décision de poursuivre. Une Tranche optionnelle pourra être affermie.prestations similaires : Cf. à art. 30 I 7° dudit décret.
Conditions relatives au contrat
Autres conditions Conditions particulières d'exécution :
Les travaux seront réalisés en site occupé (employés) et devront perturber le moins possible le fonctionnement habituel de l'établissement.
Conditions de participation
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique des prestations
50 % : Prix des prestations
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 29/01/19 à 14h19 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 06/03/19
Dépôt
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  La valeur technique sera notée sur 140 points ramené à 50 points. elle sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise concernant chacune des tranches. Chaque question est notée au maximum sur 20 points auquel sera appliqué un coefficient. Question 1 (coef1)-moyens matériels et humains spécifiquement mis en oeuvre pour réaliser le chantier (Nom, qualification et spécialité du personnel désigné, joindre les CV). Question 2 (coef2)-mode opératoire mis en place pour réaliser les travaux en site occupé tout en limitant les nuisances auprès du personnel et en permettant la continuité de l'activité. Détaillez les mesures prises pour assurer la sécurité des travaux en site occupé : sécurité des personnes travaillant sur le chantier et des personnes occupant le site. Question 3 (coef4)- Détails techniques de la prestation et du matériel proposé. Le titulaire s'engage à effectuer pour le compte du département, responsable de traitement, les opérations de traitement de données à caractère personnel conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données, à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et de son décret d'application n°2018-687 du 1er août 2018.Une visite des lieux est recommandée. Les entreprises se rendront sur place pour effectuer une visite afin d'effectuer une reconnaissance du lieu en présence du représentant de la Maîtrise d'ouvrage et/ou du Maître d'oeuvre. il conviendra de solliciter un rendez-vous auprès de la Maîtrise d'ouvrage en contactant M.ROCCA par téléphone au 07 77 93 19 99, en indiquant :l'objet : visite bâtiment des services Toulon; le nom de la société ; le(s) nom(s) de(s) la personne(s) concernées ; le(s) numéro(s) de téléphone et adresse(s) Courriel(s) de ces personnes. les visites ne pourront plus se faire au delà du 10ème jour avant la date limite de remise des offres.
Marché périodique : Non
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine
BP 40510 - 83041 Toulon - Cedex 9
Tél : 0494427930 - Fax : 0494427989
greffe.ta-toulon@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal administratif de Toulon
Mêmes coordonnées que ci-dessus
83041 Toulon

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Toulon
Mêmes coordonnées que ci-dessus
83041 Toulon
  Envoi le 24/01/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 24/01/19 à 16h10
Publication aux supports de presse suivants : TPBM - Travaux Publics et Bâtiments du Midi

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité