Page chargée le 01/05/24 à 20h30 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE
Mme Valérie SIMONET - Présidente
Hôtel du département
BP 250 - 23011 GUERET
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Bâtiment externat : remplacement des blocs portes des paliers, désamiantage et remplacement des sols des dégagements pour le Collège Benjamin Bord, 2 parc Benjamin Bord, 23800 Dun Le Palestel
Référence BATPA0619
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRI22
Lieu d'exécution Collège Benjamin Bord, 2 parc Benjamin Bord
23800 Dun Le Palestel
DESCRIPTION A titre indicatif, les travaux seront impérativement réalisés pendant les mois de Juillet et Août 2019, le mois de juin 2019 sera réservé pour l'instruction du plan de retrait.
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue La durée du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la réception des travaux incombant au titulaire (après complète réalisation des travaux, repliement des installations de chantier, remise en état des terrains et des lieux et réception des travaux)
Pour ces travaux, le délai d'exécution total est décomposé comme suit, les travaux seront impérativement réalisés pendant les mois de Juillet et Août 2019, le mois de juin 2019 sera réservé pour l'instruction du plan de retrait :
LOT N°1 : Menuiseries intérieures : 7 jours ouvrés maximum
LOT N°2 : Désamiantage de sols : 12 jours ouvrés maximum
LOT N°3 : Electricité : 3 jours ouvrés maximum
LOT N°4 : Revêtements de sols PVC : 17 jours ouvrés maximum
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Menuiseries intérieures       45421000
N° 2 Désamiantage de sols       45262660
N° 3 Electricité       45311000
N° 4 Revêtements de sols PVC       45432000
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Autres renseignements demandés :
- Pouvoir de la personne habilitée à engager la société
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix des prestations de l'Acte d'Engagement (100 points)
20 % : Valeur technique de l'offre (100 points)
20 % : Délai d'exécution (100 points)
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
Pôle aménagement et Transports - Direction des Bâtiemnts et des Collèges
Monsieur Eric COMMEUREUC
14 avenue Pierre Leroux
BP 11 23001 Guéret
Tél : 05 44 30 27 13
correspondre@aws-france.com

techniques
Pôle aménagement et Transports - Direction des Bâtiemnts et des Collèges
Madame Laurence COULAUD
14 avenue Pierre Leroux
BP 11 23001 Guéret Cedex 01
Tél : 05 44 30 27 11
correspondre@aws-france.com
Documents Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Documents payants : Non
Offres Remise des offres le 05/04/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 05/04/19 à 14h00
Lieu : Guéret
Dépôt
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  Adresse pour remettre vos offres : https://agysoft.marches-publics.info/
La signature électronique de l'Acte d'Engagement, remis au moment du dépôt de l'offre, n'est pas exigée. La signature électronique ou manuscrite de l'Acte d'Engagement, sera requise et obligatoire pour l'attributaire provisoire avant la notification du marché.
L'ouverture des offres n'est pas publique.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Articles R.421-1 à R.421-7 du Code de Justice Administrative : dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Pour le référé précontractuel : articles L.551-1, R.551-5 et L.551-15 1er alinéa du Code de Justice Administrative.
Pour le référé contractuel : articles R.551-7 et L 551-15 1er alinéa du code de justice administrative.
Le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de LIMOGES qui peut être saisi au choix par papier et/ou l'application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.
Marché périodique : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Limoges
1, cours Vergniaud
87000 Limoges
Tél : 05 55 33 91 55 - Fax : 05 55 33 91 60
greffe.ta-limoges@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Limoges
1, cours Vergniaud
87000 Limoges
Tél : 05 55 33 91 55 - Fax : 05 55 33 91 60
greffe.ta-limoges@juradm.fr
  Envoi le 04/03/19 à la publication

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité