|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
SIA HABITAT Mme FOUBET - Directrice Générale 67 Avenue des Potiers CS80649 59506 DOUAI
|
L'avis implique un marché public. | |
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
|
Objet | Marché de travaux de construction de 18 logements individuels à LAPUGNOY, rue Henri Barbusse. Reconsultation suite à la résiliation du marché - lot 8 : carrelages - faiences |
Référence | R2016166/MA |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée |
Code NUTS | FRE12 |
Lieu d'exécution |
LAPUGNOY - rue Henri Barbusse 62122 LAPUGNOY |
Durée |
63 jours |
DESCRIPTION | Marché de travaux de construction de 18 logements individuels à LAPUGNOY, rue Henri Barbusse. Reconsultation suite à la résiliation du marché - lot 8 : carrelages - faiences Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. |
Code CPV principal | 45211100 - Travaux de construction de maisons |
Code CPV complémentaire | 45431000 - Carrelages |
Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont acceptées |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession |
|
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 80 % : Prix des prestations 10 % : PGE. 10 % : Délai d'exécution |
Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
|
Documents | |
Offres |
Remise des offres le
22/03/19 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
Dépôt | |
Renseignements complémentaires | |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Lille 13 avenue du Peuple Belge BP 729 59034 LILLE CEDEX Tél : 03 20 78 33 33 Télécopie : 03 20 78 50 00 Adresse internet(U.R.L) : http://www.justice.gouv.fr/ Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal de Grande Instance de Lille 13 avenue du Peuple Belge BP 729 59034 LILLE CEDEX Tél : 03 20 78 33 33 Télécopie : 03 20 78 50 00 Adresse internet(U.R.L) : http://www.justice.gouv.fr/. Numéro de la consultation : R2016166 |
|
Envoi le 06/03/19 à la publication |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité