Page chargée le 03/05/24 à 19h52 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

SIVU DOMAINE SKIABLE LES HOUCHES - SAINT-GERVAIS
M. Maurice DESAILLOUD - Président
Mairie des Houches
1 place de la Mairie
74310 LES HOUCHES
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Autre - SIVU ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Numéro de la consultation : 19SIVU11T CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE RAQUETTE D'ARRIVEE PISTE VERTE DU KANDAHAR (PETITS LOTS)
Référence 19SIVU11T/BO
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRK28
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 03 MENUISERIES EXTERIEURES - ALU
Durée du marché : 2 mois. 		      44316500
N° 05 ASCENSEUR
Durée du marché : 2 mois. 		      42416100
N° 09 SOL SOUPLES
Durée du marché : 2 mois. 		      45432000
N° 11 SERRURERIE
Durée du marché : 74 jours. 		      44316500
N° 12 PORTES DE GARAGE
Durée du marché : 2 mois. 		      44221240
N° 16 STRUCTURE METALLIQUE
Durée du marché : 74 jours. 		      45261213
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail;

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Lot 03 : Prix des prestations calculé comme suit : prix du moins disant/prix du candidat * 50
50 % : Lot 05 : Prix des prestations calculé comme suit : prix du moins disant/prix du candidat * 50
50 % : Lot 09 : Prix des prestations calculé comme suit : prix du moins disant/prix du candidat * 50
50 % : Lot 09 : Valeur technique
50 % : Lot 11 : Prix des prestations calculé comme suit : prix du moins disant/prix du candidat * 50
50 % : Lot 11 : Valeur technique
50 % : Lot 05 : Valeur technique
50 % : Lot 12 : Prix des prestations calculé comme suit : prix du moins disant/prix du candidat * 50
50 % : Lot 12 : Valeur technique
50 % : Lot 03 : Valeur technique
50 % : Lot 16 : Valeur technique
50 % : Lot 16 : Prix des prestations calculé comme suit : prix du moins disant/prix du candidat * 50
40 % : Lot 03 : Valeur technique : Un court mémoire précisant les moyens humains et matériels affectés sur le chantier, la méthodologie proposée afin de garantir le respect du délai d'exécution du lot
40 % : Lot 05 : Valeur technique : Un court mémoire précisant les moyens humains et matériels affectés sur le chantier, la méthodologie proposée afin de garantir le respect du délai d'exécution du lot
40 % : Lot 16 : Valeur technique : Un court mémoire précisant les moyens humains et matériels affectés sur le chantier, la méthodologie proposée afin de garantir le respect du délai d'exécution du lot
40 % : Lot 09 : Valeur technique : Un court mémoire précisant les moyens humains et matériels affectés sur le chantier, la méthodologie proposée afin de garantir le respect du délai d'exécution du lot
40 % : Lot 12 : Valeur technique : Un court mémoire précisant les moyens humains et matériels affectés sur le chantier, la méthodologie proposée afin de garantir le respect du délai d'exécution du lot
40 % : Lot 11 : Valeur technique : Un court mémoire précisant les moyens humains et matériels affectés sur le chantier, la méthodologie proposée afin de garantir le respect du délai d'exécution du lot
10 % : Lot 03 : Valeur technique : Fourniture des fiches produits correspondant au lot10.0
10 % : Lot 05 : Valeur technique : Fourniture des fiches produits correspondant au lot10.0
10 % : Lot 09 : Valeur technique : Fourniture des fiches produits correspondant au lot10.0
10 % : Lot 11 : Valeur technique : Fourniture des fiches produits correspondant au lot10.0
10 % : Lot 12 : Valeur technique : Fourniture des fiches produits correspondant au lot10.0
10 % : Lot 16 : Valeur technique : Fourniture des fiches produits correspondant au lot10.0
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 11/04/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation : 19SIVU11T
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 38022 Grenoble Cedex
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
référé pré contractuel à tout stade de la procédure de passation et jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 à 551-12 et R. 551-1 à 551-6 du Code de Justice Administrative).
référé contractuel après la conclusion du contrat dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution ou dans un délai de6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat en l'absence d'avis d'attribution ou de notification (article L. 551-13 à 551-23 et R. 551-7 à 551-10 du code de justice administrative).
recours en plein contentieux dans un délai de deux mois suivants les mesures de publicité liées à la signature du contrat.
recours pour excès de pouvoir dans le délai de 2 mois en cas de décision d'abandon de la procédure ou à l'encontre des clauses réglementaires du contrat.
  Envoi le 11/03/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 12/03/19 à 11h24

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité