Page chargée le 03/05/24 à 09h27 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis rectifié !)

OPH D'AMIENS MÉTROPOLE
M. Le Directeur
1 Rue du Général Frère
80084 Amiens - 2
Tél : 03 22 54 50 00
Correspondre avec l'Acheteur
AVIS RECTIFICATIF DU 04/04/19
Remise des offres

Au lieu de :
23/04/19 à 12h15 au plus tard.
Lire :
30/04/19 à 12h15 au plus tard.

 

L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Travaux pour la restructuration en logements collectifs de la résidence Maurice Fécan, située rue Jean Bart à Amiens.
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code CPV principal 45113000 - Travaux de chantier
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Désamiantage - démolition - curage       45262660
N° 2 Gros oeuvre       45223220
N° 3 Ravalement       45443000
N° 4 Etanchéité       45261420
N° 5 Menuiseries extérieures       45421000
N° 6 Serrurerie       45340000
N° 7 Cloisons doublage       45421152
N° 8 Menuiseries intérieures       45421000
N° 9 Peinture       45442100
N° 10 Revêtements sols durs - faïences       45430000
N° 11 Revêtements de sols souples       45432111
N° 12 Chauffage - ventilation - désenfumage - plomberie       45330000
N° 13 Electricité       45311000
N° 14 VRD - Aménagements extérieurs - espaces verts       45112710
N° 15 Ascenseur       45313100
Conditions relatives au contrat
Financement Sur fonds propres et prêts.
Paiement à 30 jours.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
justificatifs à produire relatifs à la candidature :
- Aptitudes à exercer l'activité professionnelles (expériences, références, certificats pour des marchés de même nature)
- Capacités techniques et professionnelles (qualification du personnel pour des marchés de même nature, ressources techniques)
- Capacités économiques et financières (chiffre d'affaires).
Dans le cadre de l'utilisation du dispositif MPS, le candidat devra fournir les documents listés l'article 5.1 du règlement de consultation.
Dans le cadre de l'utilisation du DUME, le candidat devra fournir les documents listés l'article 5.2 du règlement de consultation.

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Pour le lot 1, l'entreprise devra pouvoir justifier de ses capacités dans les travaux définis dans le cadre de la sous-section 3. Pour ce faire, l'entreprise devra fournir, un certificat de qualification, délivré par un organisme certificateur, dont le référentiel servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises effectuant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, ou des travaux sur matériaux contenant de l'amiante (MCA), est homologué par Arrêté Ministériel.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
40 % : Prix
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 30/04/19 à 12h15 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt

Cette consultation permet la candidature simplifiée MPS
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  Les variantes libres sont autorisées. Le prestataire devra obligatoirement répondre à l'offre de base.
Le présent marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles, celle-ci sont détaillées dans l'acte d'engagement et doivent impérativement être chiffrées.
Le marché prend effet à compter de la date de sa notification au titulaire.
Il est conclu pour une durée qui va de la notification du marché à la réception unique et globale.
Le commencement de l'exécution des travaux est fixé à compter de la date indiquée dans l'ordre de service.
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
A compter de la date fixée, par l'ordre de service de démarrage de la période de préparation, le délai pour cette période est fixé à 1 mois.
A compter de la date fixée, par l'ordre de service de démarrage des travaux, le délai d'exécution des travaux tous corps d'état est globalement fixé à 13 mois.
Les groupements d'entreprise peuvent se porter candidat.
Si les entreprises souhaitent prendre connaissance du site, afin d'apprécier les coûts résultant de la configuration des lieux et de l'état des existants, elles doivent obligatoirement prendre rendez-vous auprès de Françoise PALLAIN au 03.22.54.50.59 / f.pallain@opacamiens.net.
Pour le détail de la valeur technique, se référer à l'article 7.3 du règlement de consultation.
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 01
Tél : 03 22 33 61 70 - Fax : 03 22 33 61 71
greffe.ta-amiens@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal à l'adresse ci-dessus.
  Envoi le 14/03/19 à la publication

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité