Page chargée le 05/05/24 à 19h40 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE MONTLHERY
Monsieur le Maire
1 rue Blanche de Castille
1 rue Blanche de Castille
BP 70204 - 91310 MONTLHERY
Tél : 01 64 49 53 33 - Fax : 01 69 01 35 29
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Autre - Collectivité territoriale ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE PRIMAIRE DE SIX CLASSES
Référence JMR/CL
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FR104
DESCRIPTION Il s'agit d'un marché de travaux à procédure adaptée conformément aux dispositions de l'article R. 2123-1 alinéa 1° du code de la commande publique.
Code CPV principal 45214210 - Travaux de construction d'écoles primaires
Code CPV complémentaire 45310000 - Travaux d'équipement électrique
  45330000 - Travaux de plomberie
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Quantité ou étendue Il s'agit d'un marché qui sera conclu sur la base d'un prix global et forfaitaire, à compter de la notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Fondations, gros oeuvre, VRD, couverture, étanchéité, bardage, menuiseries extérieures, occultation, cloisons, faux plafonds, menuiseries intérieures, métallerie, serrurerie, revêtements durs, revêtements de sols souples, peinture      
N° 2 Plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation      
N° 3 Electricité courants forts et faibles      
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Aucun cautionnement ni aucune garantie ne seront exigés dans le cadre du présent marché.
Financement Financement des travaux par ressources propres de la Commune et subventions publiques.
Conformément à l'article R. 2192-10 du code de la commande publique, le délai maximum de paiement est de 30 jours, par mandat administratif suivi d'un virement bancaire.
Forme juridique Les candidats pourront se présenter seuls ou sous forme de groupement solidaire ou conjoint, conformément aux articles R. 2142-19 à R. 2142-27 du code de la commande publique.
La composition du groupement ainsi que son mandataire devront être présentés lors de la remise des offres.
La recevabilité de la candidature sera analysée pour chaque membre que le groupement soit conjoint ou solidaire.
L'appréciation des capacités financière, professionnelle et technique sera globale.
Les candidats n'auront pas la possibilité de présenter plusieurs offres, en agissant d'une part en qualité de candidat individuel et d'autre part, en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements.
Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix

Sélection des candidatures selon garanties et capacités techniques, financières et professionnelles et des références telles que demandées.
La valeur technique de l'offre sera appréciée comme suit :
- Moyens humains mis en oeuvre dans le cadre du marché, valeur et technicité de l'équipe proposé (sur 15),
- Fiche technique et conformité avec les exigences constructives (sur 10)
- Disposition méthodologique pour réaliser le marché de travaux (sur 15),
- Délai d'exécution global (sur 10),
- Disposition environnementale dans le cadre du chantier (sur 10).
Le critère prix sera apprécié au regard du prix forfaitaire proposé, selon la formule mathématique : (offre la plus basse / offre du candidat) * note maximale.Il est précisé que les offres anormalement basses sur la base des critères établis par la FFB seront exclues.
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 13/05/19 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt

Cette consultation bénéficie du Service DUME
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  Le dossier de consultation des entreprises est librement et gratuitement disponible par téléchargement sur le profil d'acheteur de la Commune, à l'adresse électronique suivante : https://www.marches-publics.info ou sur le site Internet www.montlhery.fr à la rubrique Montlhéry pratique « Les marchés publics ».
Conformément aux dispositions de l'article R. 2123-5 du code de la commande publique, le présent marché pourra, si le pouvoir adjudicateur le souhaite et le juge nécessaire, faire l'objet d'une négociation dans le respect de l'égalité de traitement. La négociation pourra cependant être engagée qu'avec les trois candidats ayant proposés les offres les mieux disantes au regard des critères de sélection.
Les conditions d'envoi dématérialisé des offres sont précisées à l'article 8 du règlement de la consultation.
Les demandes de renseignements complémentaires doivent être adressées à la Commune par son profil d'acheteur à l'adresse suivante : https ://www.marches-publics.info. Le candidat doit poser ses questions via le lien affiché sur l'avis concerné sur internet en cliquant sur le pictogramme « Enveloppe » ou sur le lien « Correspondre avec l'Acheteur » de la consultation concernée.
Dans tous les cas, ces demandes de renseignements doivent être reçues par la Ville de Montlhéry au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des plis. La collectivité communiquera, au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres, les renseignements sollicités en temps utiles par les candidats.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87
greffe.ta-versailles@juradm.fr
http://www.ta-versailles.juradm.fr
  Envoi le 11/04/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 11/04/19 à 11h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité