AWS-Achat - Dématérialisation des appels d'offres et marchés publics

Page chargée le 03/05/24 à 06h55 heure de Paris

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
Le représentant de la RIVP
13 avenue de la Porte d'Italie
75013 Paris
Tél : 01 77 75 11 00

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet	Numéro de la consultation : 2019DC20008 Réhabilitation d'un ensemble immobilier composé au 117 boulevard Poniatowski à Paris 12ème
Référence	2019DC20008/BO
Type de marché	Travaux
Mode	Appel d'Offres ouvert
Code NUTS	FR101
Lieu d'exécution	117 boulevard Poniatowski 75012 PARIS
Durée	7 mois
DESCRIPTION	La présente consultation concerne : Réhabilitation d'un ensemble immobilier composé de 14 logements et 1 commerce au 117 boulevard Poniatowski à Paris 12ème L'opération comprend 9 logements vacants, 5 logements habités et 1 commerce vacant. Forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché unique.
Code CPV principal	45443000 - Travaux de façade
Code CPV complémentaire	45261213 - Travaux de couverture métallique
	45421132 - Pose de fenêtres
	45432111 - Travaux de pose de revêtements de sols souples
	La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme	Prestation divisée en lots : Non Les variantes sont acceptées
Quantité ou étendue	Prestations réparties en 6 tranches. Tranche ferme : Tranche Ferme Délai de la tranche ferme : 7 mois
Options	Oui 5 tranche(s) optionnelle(s) : TO n° TO001 :Tranche Optionnelle 1/ Délai : 1 mois TO n° TO002 :Tranche Optionnelle 2/ Délai : 1 mois TO n° TO003 :Tranche Optionnelle 3/ Délai : 1 mois TO n° TO004 :Tranche optionnelle 4/ Délai : 1 mois TO n° TO005 :Tranche Optionnelle 5/ Délai : 1 mois

Conditions relatives au contrat
Cautionnement	Aucune clause de garantie financière prévue.
Financement	Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 45 jours.
Forme juridique	groupement conjoint avec mandataire solidaire
Autres conditions	Conditions particulières d'exécution : Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.

Conditions de participation
	Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
	Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (incluse dans DC1);
	Marché réservé : Non

Critères d'attribution	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix des prestations 5 % : Valeur technique : Accompagnement des locataire 5 % : Valeur technique : Suivi de la levée des réserves de réception et des désordres de GPA 5 % : Valeur technique : Respect de la charte chantier à faibles nuisances et gestion des déchets 5 % : Valeur technique : Qualité des matériaux 40 % : Valeur technique 10 % : Valeur technique : Qualité de l'installation de chantier, organisation, phasage, moyens humains 10 % : Valeur technique : Cohérence de la DPGF
Renseignements	Correspondre avec l'Acheteur
Documents	Règlement de consultation Dossier de Consultation des Entreprises Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à : Régie Immobilière de La ville de Paris 13, avenue de la Porte d'Italie 75621 Paris Tél : 01 77 75 11 00
Offres	Remise des offres le 26/04/19 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt	Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
	Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
	La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : - lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; - lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Numéro de la consultation : 2019DC20008 Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : La visite est organisée le 28 mars 2019 à 14h00. Le candidat devra se munir du récépissé de visite vierge joint au dossier de consultation et le faire signer lors de la visite. Il remettra son exemplaire dans le dossier d'offre.
	Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus Régie Immobilière de La ville de Paris 13, avenue de la Porte d'Italie 75621 Paris Tél : 01 77 75 11 00
Recours	Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de grande instance de Paris 29/45 Avenue de la Porte de Clichy 75017 Paris Tél : 01 44 32 51 51 Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. le greffe du Tribunal de Grande Instance indiqué à l'adresse ci-dessus.
	Envoi le 19/03/19 à la publication

Inscription au système d'alerte des entreprises

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité