|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) (Attention avis rectifié !) |
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE M. Le Président HOTEL DE LA METROPOLE 107 boulevard Henri Fabre CS 30536 83041 TOULON - CEDEX 9 Tél : 04 94 05 58 24 - Fax : 04 94 46 72 30 |
AVIS RECTIFICATIF DU 02/10/19 |
Remise des offres |
Au lieu de : |
Modalités d'ouverture des offres |
Au lieu de : |
Renseignements relatifs aux lots : |
Au lieu de : |
AVIS RECTIFICATIF DU 11/09/19 |
Remise des offres |
Au lieu de : |
Modalités d'ouverture des offres |
Au lieu de : |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
Objet | 19MAP19 - Travaux d'aménagement du port de la Tour Fondue à Hyères et construction de la gare maritime en structure bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | 19MAP19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Procédure adaptée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code NUTS | FRL05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée |
25 mois |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | Les travaux comprennent notamment : La déconstruction totale du bâtiment existant en veillant à ce que tous les matériaux de démolition, les gravois et décombres soient enlevés, triés, valorisés ou dirigés vers une décharge autorisée, L'enlèvement des modules de la capitainerie et du local Fret, L'aménagement des terre-pleins portuaires, Le traitement des eaux de surface, La construction d'un bâtiment regroupant les services de 358 m² de superficie, La renaturation de l'isthme par cicatrisation naturelle de zones de terre-plein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code CPV principal | 45213300 - Bâtiments liés aux activités de transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code CPV complémentaire | 45112300 - Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45233228 - Travaux de construction de revêtements de surface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45422100 - Ouvrages en bois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots Les variantes sont refusées |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité ou étendue |
Lots 1 à 8 : Il s'agit de marchés ordinaires. Lots 9 à 11 : Il s'agit de marchés à tranches qui seront conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la Commande Publique Pour les lots 09, 10 et 11 les travaux comportent une tranche optionnelle relative à un périmètre déterminé : zone située au sud-est de l'isthme nécessaire pour l'accès au chantier du fort du Pradeau par le Parc National Les tranches optionnelles sont affermies sans indemnité d'attente ni de dédit. Chaque lot fera l'objet d'un marché. Marchés révisables à prix global et forfaitaire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options |
Oui Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautionnement | Une retenue de garantie de 5.0 % du montant initial du marché sera constitué, elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. La caution personnelle et solidaire est acceptée. Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100.0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire est autorisée |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financement | Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Budget Annexe Port de la Tour Fondue de la Métropole TPM Subvention : Le projet bénéficie d'une subvention de 1 M€ du Conseil régional de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur. Modalités de paiement : Articles R.2191-1 à R.2191-61 du code de la Commande Publique Conditions du C.C.A.G.-Travaux. Cession ou nantissement du marché et recours au crédit OSEO possible Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forme juridique | Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché pour son exécution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres conditions |
Conditions particulières d'exécution :
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social (pour les lots 02, 03, 06, 07, 09 et 10 uniquement) et environnemental (pour tous les lots) dont le détail est indiqué dans le CCAP. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de participation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Capacité économique et financière :
Référence professionnelle et capacité technique : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché réservé : Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique 40 % : Prix des travaux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents |
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 30/09/19 à 16h00 Documents payants : Non |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offres |
Remise des offres le
30/10/19 à 16h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception des offres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.info. Aucun autre mode de transmission n'est autorisé. L'annexe au règlement de consultation présente les conditions générales du dépôt d'un pli dématérialisé. Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.info. Les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités techniques professionnelles et financières. Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique Les sous critères de la valeur technique, leur pondération ainsi que la méthode de notation sont indiqués au règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Le Pouvoir Adjudicateur, peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Pour les lots : 02 03 04 05 06 07 08 09, le candidat produira une assurance décennale dans un délai approprié fixé par le Pouvoir Adjudicateur. Les conditions de visites (obligatoire uniquement pour les lots 1 2 3 6 9 10 11), sont les suivantes : Contact : Capitainerie du port de la Tour Fondue La Tour Fondue 83400 Hyères Tel : 04 94 58 94 18 Mob : 06 19 01 46 36 Mail : capitainerie.tourfondue@metropoletpm.fr Horaires de visite : du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble du marché est de 25 mois. Il est prévu une période de préparation d'un mois qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux. Pour les lots 01 à 08, le délai d'exécution des travaux est de 10 mois Pour les lots 09, 10 et 11, le délai d'exécution global des travaux est de 24 mois Pour les lots 09, 10 et 11 les travaux comportent une tranche optionnelle d'une durée de 2 mois réalisé pendant la phase 5 des travaux Les travaux seront interrompus les mois de juillet et août et les clôtures de chantier laissées en place et maintenues en état. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds | Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE-DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE Questions sur profil acheteur du pouvoir adjudicateur dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.info 107 BD HENRI FABRE-CS30536 83041 TOULON Cedex 83041 Tél : 04 94 05 58 24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon 5 rue Racine BP 40510 83041 Toulon Cedex 9 Tél : 04 94 42 79 30 - Fax : 04 94 42 79 89 Organe chargé des procédures de médiation : CCRA Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur - Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) Place Felix BARET CS 80001 13282 MARSEILLE Cedex 06 Tél : 04 84 35 45 54 Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Précisions concernant les délais d'introduction des recours : un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr Précisions concernant les délais d'introduction des recours au niveau de l'attribution : un référé contractuel prévu aux articles L551-13 à 23 du code de justice administrative au plus tard le 31ème jour suivant la présente publication (R551-7 du CJA). un recours en contestation de validité du contrat dans les 2 mois suivant la présente publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens", accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr Les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tarn et Garonne, après rendez-vous pris par écrit (courrier/fax/mail) auprès du service de la commande publique (cf. adresse supra). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi le 01/08/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 01/08/19 à 17h10 Publication aux supports de presse suivants : TPBM - Travaux Publics et Bâtiments du Midi |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité