Page chargée le 03/05/24 à 22h51 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis rectifié !)

VILLE DE ROGNAC
M. LE MAIRE
1, Place de l'Hôtel de Ville
BP 10062 - 13655 ROGNAC
Tél : 04 42 87 76 00 - Fax : 04 42 87 76 26
Correspondre avec l'Acheteur
AVIS RECTIFICATIF DU 14/05/19
Remise des offres

Au lieu de :
14/05/19 à 16h00 au plus tard.
Lire :
28/05/19 à 16h00 au plus tard.
AVIS RECTIFICATIF DU 02/05/19
Remise des offres

Au lieu de :
09/05/19 à 16h00 au plus tard.
Lire :
28/05/19 à 16h00 au plus tard.

 

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Numéro de la consultation : 2019/08 Création d'un boulodrome sur la Commune de ROGNAC
Référence 2019/08
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRL04
Lieu d'exécution Avenue du 8 mai 1945
13340 ROGNAC
Durée 4 mois
DESCRIPTION Forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 2 lots :
- Désignation des lots
01 Charpente-Couverture
02 Terrassements - VRD

- Répartition par tranche pour chaque lot
01 TF Charpente-couverture
TO001 Bande de toile micro-perforée
TO002 Débord de toit
02 TF Terrassements - VRD

Chaque lot fera l'objet d'un marché.
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Les variantes sont refusées
Options Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 01 Charpente-Couverture      
N° 02 Terrassements - VRD      
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à première demande couvrant 100,00 % du montant de l'avance.
Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 5,00 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Autres conditions Conditions particulières d'exécution :
Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin); Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Prix des prestations
40 % : Valeur technique
10 % : Délai d'exécution
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Offres Remise des offres le 28/05/19 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Echantillons ou maquettes exigés : Concernant le lot n°1, il est demandé un échantillon des fournitures suivantes : - toile couverture textile - gaine anti-condensation. Ces échantillons sont à remettre au Centre Technique Municipal - Avenue Jean Mermoz - 13340 ROGNAC De 8 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 30. . Numéro de la consultation : 2019/08 La répartition par tranche est la suivante : Lot n°: 01 TF: Charpente-couverture Durée : 4 mois Précisions : Le délai global d'exécution comprend une période de préparation de chantier de 15 jours. TO001: Bande de toile micro-perforée Durée : 14 jours TO002: Débord de toit Durée : 14 jours Lot n°: 02 TF: Terrassements - VRD Durée : 4 mois Précisions : Le délai global d'exécution comprend une période de préparation de chantier de 15 jours. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : Un rendez-vous doit être pris préalablement. Contact : 06 99 78 63 00 / 04 42 87 57 17 Visite effectuée par Monsieur David GRAVEL - Directeur des Services Techniques.
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Marseille
22 rue Breteuil
13006 Marseille
greffe.ta-marseille@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Requête en référé précontractuel au titre des dispositions de l'article L.551-1 du Code de justice administrative à compter de la date de notification du rejet de la candidature ou de l'offre jusqu'à la date de signature du marché. Recours en annulation de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa notification. Ces recours devront être exercés devant le Tribunal administratif de Marseille, auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus.
  Envoi le 16/04/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 16/04/19 à 12h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité