Page chargée le 02/05/24 à 20h51 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE DE SAINT-CHAMAS
M. Didier Khelfa - Maire
Hôtel de Ville - Place de l'hôtel de ville
BP 68 - 13250 Saint-Chamas
Tél : 04 90 44 52 59
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Modernisation de l'école Gabriel Péri à Saint Chamas
Référence BJ
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRL04
Lieu d'exécution Rue Hoche
13250 SAINT CHAMAS
DESCRIPTION La présente consultation concerne la modernisation de l'Ecole Gabriel Péri à Saint Chamas. Cette opération vise des travaux d'intérieur et d'extérieur.
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue Les travaux comprennent notamment :
- A l'extérieur : La réhabilitation de la cour de l'école élémentaire (travaux : préau + fibre
optique + baie de brassage)
- A l'intérieur : Le réaménagement de la cuisine et du réfectoire de l'école élémentaire ainsi
que la réhabilitation des locaux administratifs.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Désamiantage      
N° 2 Gros oeuvre (travaux comprenant démolition, maçonnerie, carrelage, enduit ….)      
N° 3 Charpente bois      
N° 4 Menuiseries extérieures aluminium      
N° 5 Electricité - courants fort et faible      
N° 6 Plomberie / CVC      
N° 7 Plâtrerie / Sol souple / Menuiserie Intérieure / Peinture      
N° 8 Ascenseur      
N° 9 Equipement de cuisine      
Conditions relatives au contrat
Cautionnement RETENUE DE GARANTIE : Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
Une avance est accordée au titulaire, dans le conformément aux dispositions des articles R.2191-3 à R.2191.12 du Code de la Commande Publique.
AVANCE : Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
Financement Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application d'une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
Les travaux seront financés selon les modalités suivantes : Budget principal de la commune avec co-financement.
Forme juridique Forme juridique du groupement : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

1- Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat
Une lettre de candidature (ou DC1) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire
2- Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.
3- Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
Mairie de Saint-Chamas
Mme JOURDY Béatrice
Hôtel de Ville - Place de l'hôtel de ville
13250 Saint-Chamas
Tél : 04 90 44 52 04

techniques
RICARD Serge, architecte DPLG
RICARD Serge
25 rue Expilly
13300 SALON DE PROVENCE
Tél : 04 90 55 37 17
Sergericard.architecte@gmail.com
Documents
Offres Remise des offres le 24/05/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  1- Durée
Délai global d'exécution des prestations : Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de 2 mois et 3 semaines. La période de préparation de chantier est fixée à 3 semaines et le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois.
Délai d'exécution des prestations : La période de préparation de chantier est fixée aux semaines 25, 26 et 27 soit du 17 juin 2019 au vendredi 5 juillet 2019. La période d'exécution des travaux est fixée aux semaines 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 soit du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019. La poursuite des travaux concernant la réhabilitation des locaux pourra se poursuivre éventuellement pendant la période des vacances scolaires d'automne 2019. (ordre de service de prolongation des délais)
L'exécution des phases débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer la période de préparation de chantier et celle de l'exécution des travaux.
2- Visite :
Les candidats participeront à une visite obligatoire du site.
Il conviendra de prendre rendez-vous avec Serge RICARD, architecte DPLG, désigné comme Maitre d'oeuvre. Tél : 04.90.55.37.17 - Portable : 06 22 29 75 68 / Sergericard.architecte@gmail.com
Le point de RDV est fixé devant l'école Gabriel Péri, Rue Hoche à SAINT CHAMAS.
Deux dates fixent cette visite : Vendredi 10 mai 2019 à 17h00 et Mercredi 15 mai 2019 à 9h00
Un certificat de visite sera remis à la société par Monsieur Serge RICARD. Ce certificat devra être fourni avec l'offre.
3- Les variantes ne sont pas autorisées
4- Suite à donner à la consultation : Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations
5- Réalisation de prestations similaires : Les travaux, pourront donner lieu, avec l'attributaire du contrat à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87
greffe.ta-marseille@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87
greffe.ta-marseille@juradm.fr
  Envoi le 03/05/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 03/05/19 à 15h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité