|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
LE HAVRE SEINE METROPOLE LE HAVRE SEINE METROPOLE HOTEL DE LA COMMUNAUTE 19 rue Georges Braque 76085 LE HAVRE |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice :
Eau
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
Objet |
Fourniture et pose d'une désodorisation et reprise d'éléments de ventilation du site Augustin Normand |
Référence | 19AT-LHSM-0325-T |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée |
DESCRIPTION | - La consultation est passée par procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-1 à R2123-7 du code de la commande publique. La consultation donnera lieu à un marché ordinaire. |
Code CPV principal | 45232421 - Station de traitement des eaux usées |
Code CPV complémentaire | 42996000 - Machines de traitement des eaux usées |
45331210 - Travaux d'installation de ventilation | |
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |
Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
Conditions relatives au contrat | |
Financement | - Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, selon les dispositions de l'article R2192-10 du code de la commande publique. |
Forme juridique | - Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice (selon la qualité où la collectivité intervient). Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice (selon la qualité où la collectivité intervient) interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. En cas d'attribution de l'accord cadre à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire pour l'exécution de l'accord cadre, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
- Présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; |
|
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). |
Documents |
|
Offres |
Remise des offres le
28/06/19 à 16h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 150 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
Renseignements complémentaires | |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
- L'entité adjudicatrice met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. - Durée du contrat - Délai d'exécution Le délai d'exécution des prestations est fixé par l'entité adjudicatrice dans les conditions ci-après : * Délai pour la fabrication et l'approvisionnement à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage : 12 semaines * Délai pour la pose sur site à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage : 6 semaines - Le présent marché fait l'objet d'une clause d'insertion dont les modalités d'exécution sont précisées à l'article 3-2 du CCAP. - Une visite facultative des lieux est possible (Cf article 4-3 du RC). - Jugement des propositions : Critères de jugement des offres : * Valeur technique jugée sur le mémoire technique remis : Notée sur 10 ; Qualité des caractéristiques du matériel proposé : Notée sur 4; Qualité de la Méthodologie de réalisation des travaux et qualité des moyens humains et techniques : Notée sur 2; Qualité des mesures de sécurité pour la réalisation de ce chantier : Notée sur 2; Qualité de la Méthodologie de réalisation des essais de performance : Notée sur 2; Somme des sous notes - Coefficient de pondération 3 * Prix des prestations : Noté sur 10 (10 pour le prix le moins cher puis classement relatif : prix le moins cher / prix proposé X 10) - Coefficient de pondération 1 - L'entité adjudicatrice prévoit la négociation (cf. article 6-5 du règlement de la consultation pour les conditions). - Annexe : clause de dématérialisation - A l'issue de la présente consultation, un avis d'attribution du marché sera publié sur le site internet de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. |
|
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen - Cedex 1 Tél : 0235583500 - Fax : 0235583503 greffe.ta-rouen@juradm.fr |
Envoi le 16/05/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 16/05/19 à 16h10 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité