Page chargée le 28/05/20 à 17h13 heure de Paris

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

MAIRIE DE FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
M. GERARD LARCHERON - Maire
Cour de l'Abbaye
BP 29 - 45210 Ferrières en Gâtinais
Tél : 02 38 96 52 90 - Fax : 02 38 96 62 76
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet La consultation concerne les Travaux d'aménagement d'un arrêt de car au lieu-dit « Le Perrocher » à Ferrières en Gâtinais
Référence 2019-05
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
DESCRIPTION La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée, définie à l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique
Elle est lancée en vue de l'attribution d'un marché de travaux.
La présente consultation ne fait pas l'objet d'allotissement : les prestations donneront lieu à un marché unique.
Le présent marché fait l'objet d'une tranche ferme pour la création de l'arrêt de car au lieu-dit « Le Perrocher » et d'une tranche optionnelle pour le marquage de deux arrêts au lieu-dit « Le Petit Ambreville », au sens de l'article R2113-4 du Code de la Commande Publique.
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.
En vertu de l'article R2142-21 du Code de la Commande Publique, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en cas de qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
Forme Prestation divisée en lots : Non
Quantité ou étendue Le marché public est conclu à compter de sa date de notification et s'achève à la fin du délai de « garantie de parfait achèvement » (prévue à l'article 44.1 2° alinéa du CCAG-Travaux) ou après prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement du marché public intervient lors de la levée de la dernière réserve.
Les travaux commenceront à réception de l'ordre de service.

Conditions relatives au contrat
Forme juridique En vertu de l'article R2142-22 du Code de la Commande Publique, après attribution du marché au groupement d'entreprises retenu, la forme de groupement sera le groupement solidaire compte tenu de la nature des prestations à exécuter et leurs imbrications.
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 02/07/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée, définie à l'article L2123-1 du Code de la commande publique

Après examen des propositions reçues, la Ville se réserve le droit d'engager ou non des négociations avec les candidats
Les offres seront analysées selon les modalités des articles des articles R2152-1 à R2152-12 du Code de la Commande Publique.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des prix prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération.
Lors de l'examen des offres, L'Acheteur pourra se faire communiquer les décompositions ou sous détails de prix, ayant servis à l'élaboration des prix.
Les critères de jugement des offres retenus par l'Acheteur sont :
- le prix 60%
- la valeur technique de l'offre 40%
Note de la valeur technique = 4 points d'après la qualité et la pertinence du contenu du mémoire technique.
- les moyens humains affectés au chantier pour l'exécution des travaux et pour le contrôle de la qualité sur chantier, les moyens techniques affectés au chantier, les listes de prestations pressenties d'être sous traitées : 1 point
- les mesures adoptées pour la gestion des déchets de chantier et de protection vis-à-vis de l'environnement : 1 point
- le planning d'exécution : 1 point
- les fiches matériaux : 1 point
En cas d'égalité, c'est l'offre la mieux classée au niveau du prix qui est classée première.
Le calendrier définitif d'exécution est établi par le maître d'oeuvre à partir du planning remis par le titulaire pendant la période de préparation de chantier, et en tenant compte des interventions des entreprises extérieures. Ce calendrier est remis au moins 10 jours avant la fin de la préparation de chantier.
Le calendrier définitif d'exécution sera rendu contractuel par ordre de service.
Les travaux sont prévus d'être réalisés courant juillet 2019.
Pour obtenir d'autres renseignements complémentaires administratifs ou techniques qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront poser leurs questions par la plateforme de dématérialisation de l'Acheteur.

Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
  Envoi le 11/06/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 11/06/19 à 18h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

AWS - 97 rue Général Mangin - 38100 Grenoble - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité