Page chargée le 05/05/24 à 17h40 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS
M. Bernard CARDON - Maire
Hôtel de ville - rue des Poilus
62970 COURCELLES-LES-LENS
Tél : 03 61 19 74 00
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Numéro de la consultation : 201911 RÉHABILITATION ENERGETIQUE ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL SION
Référence 201911/BO
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRE12
DESCRIPTION Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Code CPV principal 45262690 - Remise en état de bâtiments dégradés
Code CPV complémentaire 45410000 - Travaux de plâtrerie
  45431000 - Carrelages
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Les variantes sont acceptées
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
Durée du marché : 11 mois. 		      45232410
N° 2 GROS OEUVRE - TERRASSEMENT
Durée du marché : 11 mois. 		      45223220
N° 3 CHARPENTE - OSSATURE BOIS
Durée du marché : 11 mois. 		      45261100
N° 4 Menuiseries Extérieures
Durée du marché : 11 mois. 		      45421000
N° 5 Menuiseries Intérieures
Durée du marché : 11 mois. 		      45421000
N° 6 Plâtrerie - Isolation
Durée du marché : 11 mois. 		      45320000
N° 7 Electricité - Alarme
Durée du marché : 11 mois. 		      09310000
N° 8 Chauffage - Ventilation
Durée du marché : 11 mois. 		      45331000
N° 9 Sanitaire
Durée du marché : 11 mois. 		      45232460
N° 10 Capteurs photovoltaiques
Durée du marché : 11 mois. 		      09331200
N° 11 Métallerie
Durée du marché : 11 mois. 		      45421131
N° 12 Carrelage - Faience
Durée du marché : 11 mois. 		      45432100
N° 13 Peinture
Durée du marché : 11 mois. 		      45442100
N° 14 Espaces Verts
Durée du marché : 11 mois. 		      45112710
N° 15 Revêtement de sol récréatif
Durée du marché : 11 mois. 		      45432130
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
Autres conditions Conditions particulières d'exécution :
Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi;

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin); Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;

  Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40 % : Lot 8 : Valeur technique
40 % : Lot 10 : Valeur technique
40 % : Lot 6 : Valeur technique
40 % : Lot 13 : Valeur technique
40 % : Lot 1 : Valeur technique
40 % : Lot 1 : Prix des prestations
40 % : Lot 14 : Valeur technique
40 % : Lot 14 : Prix des prestations
40 % : Lot 2 : Valeur technique
40 % : Lot 12 : Valeur technique
40 % : Lot 15 : Prix des prestations
40 % : Lot 3 : Prix des prestations
40 % : Lot 3 : Valeur technique
40 % : Lot 15 : Valeur technique
40 % : Lot 10 : Prix des prestations
40 % : Lot 7 : Prix des prestations
40 % : Lot 7 : Valeur technique
40 % : Lot 11 : Valeur technique
40 % : Lot 5 : Valeur technique
40 % : Lot 5 : Prix des prestations
40 % : Lot 12 : Prix des prestations
40 % : Lot 2 : Prix des prestations
40 % : Lot 4 : Valeur technique
40 % : Lot 4 : Prix des prestations
40 % : Lot 13 : Prix des prestations
40 % : Lot 11 : Prix des prestations
40 % : Lot 6 : Prix des prestations
40 % : Lot 8 : Prix des prestations
40 % : Lot 9 : Prix des prestations
40 % : Lot 9 : Valeur technique
20 % : Lot 13 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 12 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 4 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 1 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 15 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 11 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 8 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 3 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 2 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 5 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 14 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 9 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 6 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 10 : Performances en matière de protection de l'environnement
20 % : Lot 7 : Performances en matière de protection de l'environnement
15 % : Lot 12 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 13 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 10 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 14 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 11 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 9 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 15 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 13 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 9 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 15 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 14 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 11 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 12 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 10 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 8 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 8 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 7 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 2 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 7 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 2 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 6 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 3 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 4 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 4 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 6 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 3 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 1 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 5 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
15 % : Lot 5 : Valeur technique : Moyens matériels et humains mis à disposition du chantier
15 % : Lot 1 : Valeur technique : Méthodologie exploitation de chantier
10 % : Lot 10 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 6 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 8 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 7 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 7 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 7 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 8 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 9 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 9 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 10 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 4 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 5 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 8 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 10 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 5 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 5 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 11 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 11 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 11 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 4 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 15 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 9 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 6 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 6 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 15 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 15 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 4 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 1 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 13 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 3 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 3 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 3 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 13 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 2 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 2 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 12 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 12 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 12 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 1 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 1 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 14 : Valeur technique : Planning prévisionnel
10 % : Lot 14 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
10 % : Lot 14 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 2 : Performances en matière de protection de l'environnement : intégration de la charte chantier verte dans la gestion de la phase chantier chantier
10 % : Lot 13 : Performances en matière de protection de l'environnement : Qualité des matériaux et produits
Documents
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 13/09/19 à 11h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Numéro de la consultation : 201911 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : Une visite sur place sera obligatoire afin de pouvoir répondre au marché. Elles auront lieu le mardi 27 août 2019 à 8h30 ou le jeudi 29 août 2019 à 8h30. Le rendez-vous se fera devant l'école Paul Sion
  Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Commune de Courcelles-Les-Lens
Hôtel de ville - rue des Poilus
62970 COURCELLES-LES-LENS
Tél : 0361197400
correspondre@aws-france.com
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lille
143, rue Jacquemars Giélée
BP 2039 - 59014 Lille - Cedex
Tél : 0320631300 - Fax : 0320631347
greffe.ta-lille@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Lille
143, rue Jacquemars Giélée
BP 2039 - 59014 Lille - Cedex
Tél : 0320631300 - Fax : 0320631347
greffe.ta-lille@juradm.fr
  Envoi le 11/07/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 11/07/19 à 16h11

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité