|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
|
VILLE DE LYON M. Gérard COLLOMB - Maire Direction de la Construction - Service Marchés Place de la Comédie 69205 LYON - Cedex 1
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
| Objet | Théâtre des Célestins - mise à niveau du cintre |
| Référence | T9DC02013Trvx |
| Type de marché | Travaux |
| Mode | Procédure adaptée |
| Durée |
308 jours |
| DESCRIPTION | Le théâtre des Célestins a été ouvert en 1881. Il est précisé que l'édifice est inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. En 2005, le Théâtre des Célestins a fait l'objet d'une importante rénovation intégrant la motorisation et l'informatisation de la machinerie de la cage de scène, qui étaient historiquement mus manuellement. Les dispositifs de levage et de pilotage qui ont été installés, ont permis de remplir des fonctions essentielles et vitales pour le théâtre : suspendre les projecteurs, les tentures et les matériels scéniques indispensables aux spectacles, mettre en mouvement des décors, voire des comédiens, programmer et sauvegarder ces mouvements et les restituer en présence du public. Le cintre est actuellement équipé de 43 porteuses de scène, 2 porteuses de proscénium, de 16 porteuses latérales, 20 ponctuels. Par comparaison avec les anciens dispositifs manuels, le Théâtre des Célestins a vu s'ouvrir en 2005 de nouvelles perspectives techniques et artistiques. Après 14 années de service, le système de pilotage informatisé et motorisé a montré son utilité, mais il a aussi dévoilé ses limites et son obsolescence partielle. Il est aujourd'hui la source de dysfonctionnements qui entravent et menacent la bonne marche du théâtre. Force est de constater que les missions principales de création et de représentation de spectacles qui sont aujourd'hui confiées au Théâtre des Célestins sont perturbées par les défaillances aléatoires du système de pilotage informatisé et son manque de fiabilité. Les conséquences affectent directement le public, les spectacles, les répétitions, les opérations techniques, la sécurité du personnel et les ambitions de mise en scène. En 2018, face à ce constat, la ville de Lyon a fait établir un cahier des charges techniques pour la remise à niveau du cintre informatisé du théâtre. La Ville de Lyon souhaite maintenant faire réaliser les travaux de remise à niveau du cintre. |
| Code CPV principal | 45212322 - Travaux de construction de theâtres |
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
| Quantité ou étendue |
Marché public unique à tranche optionnelle Le marché est décomposé en 2 parties distinctes : - 1 partie relative aux " travaux de rénovation " traité à prix forfaitaire. - 1 partie relative à la maintenance qui se décompose elle-même en : "Maintenance préventive" de l'ensemble du nouveau système installé et du système conservé pendant la période de GPA traitée à prix forfaitaire "Travaux de maintenance corrective" des installations existantes pendant la période de GPA traitée à prix unitaires Le délai global d'exécution relatif à la partie " Travaux de rénovation " du marché est de 44 semaines (y compris la période de préparation de chantier et de formation) à compter de la date fixée par l'ordre de service n°1. Le délai d'exécution de chacune des tranches part, pour la tranche ferme, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations et pour la tranche optionnelle, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant son affermissement. Le délai global d'exécution des travaux comprend les périodes : - de préparation de chantier, - d'exécution des travaux, - de formation, - d'essais, d'O.P.R. et de mises en services, - de nettoyage de fin de chantier et de remise en état de l'environnement immédiat des ouvrages. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au 02/12/2019. La durée envisagée de fermeture du théâtre pour travaux est : du 13/04/2020 au 07/09/2020. La date envisagée du début des OPR est fixée 03/08/2020. |
| Options |
Oui Partie relative aux « travaux de rénovation » : Tranche optionnelle 1 : Sécurisation des perches latérales Réalisation de prestations similaires : L'acheteur se réserve la possibilité de conclure un ou des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires avec le titulaire du lot. |
| Conditions relatives au contrat | |
| Cautionnement | Une retenue de garantie de 5% est prévue pour ce marché. Elle peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou une garantie à première demande. |
| Financement | - Ressources propres : budget principal de la Ville de Lyon - Les prix sont Révisables dans les conditions fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières. - Avance : sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, il est prévu le versement d'une avance forfaitaire au titulaire. - Délai global de paiement : le délai de paiement est de 30 jours. Paiement par mandat administratif - Comptable assignataire : Direction de la Construction |
| Forme juridique | L'offre sera présentée par un seul candidat ou par un groupement. En cas de groupement, aucune forme n'est imposée par la Ville de Lyon. Toutefois, en cas de groupement conjoint, il est demandé que le mandataire du groupement soit solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la Ville de Lyon. Il est interdit aux candidats de présenter pour le même marché plusieurs offres en agissant à la fois comme candidats individuels et comme membres d'un groupement. La participation à plusieurs groupements, pour un même marché, est interdite. |
| Autres conditions | Conditions particulières d'exécution : Non |
| Conditions de participation | |
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
|
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Référence professionnelle et capacité technique : |
|
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique : 30 % : Prix partie " travaux de rénovation " : 10 % : Prix partie " travaux de maintenance " : |
| Renseignements |
administratifs VILLE DE LYON Direction de la Construction - Service Marchés - Pôle 2 1 place de la Comédie 69205 LYON Tél : 0472105504 dc.marches@mairie-lyon.fr techniques VILLE DE LYON DC - CONSTRUCTION 1 place de la Comédie 69205 LYON Tél : 0472103030 dc.marches@mairie-lyon.fr |
| Documents |
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 16/09/19 à 00h00 Documents payants : Non |
| Offres |
Remise des offres le
16/09/19 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 5 mois , à compter de la date limite de réception des offres. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
|
Procédure Adaptée Ouverte Les dates de début et de fin du marché sont des dates prévisionnelles. L'indication de "durée du marché ou délai d'exécution" figurant au présent avis doit être lue comme étant à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. La visite du site est obligatoire et sera effectuée dans les conditions suivantes : S'inscrire obligatoirement en contactant au préalable M. MEIGNIER par courriel : franck.meignier@mairie-lyon.fr et en mettant en copie M. FORNONI : guillaume.fornoni@mairie-lyon.fr Les dates des visites sont d'ores et déjà prévues : - Vendredi 2 Août 2019 - Lundi 5 Aout 2019 Les candidats pourront également procéder à des visites complémentaires entre le 2 et le 6 septembre 2019, en contactant les personnes citées ci-dessus. Aucune question ne sera traitée lors de la visite. Les candidats devront adresser leurs questions sur la plateforme de dématérialisation : www.marchespublics.lyon.fr À l'issue de la visite obligatoire, une attestation sera délivrée aux candidats et devra figurer impérativement dans leur offre. Dans le cas contraire l'offre sera déclarée irrégulière. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur le profil acheteur de la Ville de Lyon : http://marches2.lyon.fr Le résultat de cette consultation sera publié, dans un délai maximal de quarantehuit jours à compter de la notification du marché, sur le site internet de la Ville de Lyon (http://www.marchespublics.lyon.fr/), dans le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Lyon et par affichage à l'annexe de l'hôtel de Ville (place Louis Pradel). |
|
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyon - Cedex 03 Tél : 0478141010 - Fax : 0478141065 greffe.ta-lyon@juradm.fr http://lyon.tribunal-administratif.fr/ Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon - Cedex 03 Tél : 0478141010 - Fax : 0478141065 greffe.ta-lyon@juradm.fr http://lyon.tribunal-administratif.fr/ |
|
Envoi le 16/07/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 16/07/19 à 12h12 |
|
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité