|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME M. Bertrand BELLANGER - Président Hôtel du Département Quai Jean Moulin CS 56101 76101 ROUEN CEDEX Tél : 02 35 03 55 55 - Fax : 02 35 03 55 42 |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
Objet |
REFECTION DES TOITURES TERRASSES - Direction des Routes |
Référence | 19S0185 |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée |
Code NUTS | FRD22 |
DESCRIPTION | Ces travaux consistent en : - la dépose et l'évacuation des anciennes étanchéités - la fourniture et pose d'étanchéité de terrasses - la fourniture et pose d'un abri à vélos Le site sera occupé et en activité durant les travaux. Les interventions des entreprises devront se dérouler durant les heures d'ouverture des sites soit de 8h00 à12h00 et de 13h30 à 18H00. Présentation du site : Les travaux à réaliser concernent le corps de bâtiment R+2, la terrasse du local CTA et la terrasse en façade sud-est. Le marché prend effet à compter de sa notification et prend fin à la réception sans réserve des travaux. Le délai d'exécution des travaux figure à l'article 6 de l'Acte d'Engagement et ne peut en aucun cas être changé par le titulaire. Il est de 10 semaines y compris la période de préparation de 4 semaines à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de commencer l'exécution des travaux lui incombant. Ce délai comprend 8 jours de congés payés, 8 jours ouvrés d'intempéries, le repliement des installations et la remise en état des lieux. Le délai d'exécution sera défini après arrêté du planning prévisionnel. Ce délai part de la 1ère intervention de l'entrepreneur sur le chantier et expire en même temps que sa dernière intervention. |
Forme |
Les variantes sont refusées |
Conditions relatives au contrat | |
Cautionnement | Conformément à l'article L.2191-7 du Code de la Commande Publique, ce marché public prévoit à la charge du titulaire une retenue de garantie. Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues à l'article R.2191-33 du Code de la Commande Publique. Cette retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande, dans les conditions prévues à l'article R.2191-36 réglementaire du Code de la Commande Publique. La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie à première demande sont libérés 30 jours au plus tard après expiration du délai de garantie dans les conditions prévues à l'article R.2191-35 du Code de la Commande Publique. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de 30 jours après la date de leur levée. Le délai de garantie est de 1 (un) an conformément à l'article 44.1 du CCAG Travaux. |
Financement | Les règlements de dépense s'effectueront par mandat administratif suivi d'un virement bancaire. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture ou mémoire. Le défaut de paiement à l'expiration du délai ouvre droits à intérêts moratoires, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros. Les prestations sont réalisées avec un financement issu de fonds propres du Département de Seine-Maritime. |
Forme juridique | Aucune forme juridique déterminée n'est imposée par le Pouvoir Adjudicateur en application de l'article R.2142-22 du Code de la Commande Publique. Les candidats ne peuvent présenter leur offre en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements conformément à l'article R.2142-21 du Code de la Commande Publique. Si l'attributaire du marché est un groupement d'entreprises conjointes, le mandataire sera obligatoirement solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur, conformément à l'article R. 2142-24 du Code de la Commande Publique. |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
Certificat de qualifications professionnelles établi par des organismes indépendants. Qualification ou références équivalentes : |
|
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 70 % : Prix 30 % : Valeur technique de l'offre Sous-pondération de la valeur technique : 1)Méthodologie d'organisation du chantier (moyens humains, matériels propres à l'exécution des prestations objet du présent document, intervention en site occupé) (3 points) 2)Qualité des matériaux avec remise de la documentation technique (4 points) 3)Mesures de sécurité prises pour la réalisation des travaux en site occupé (2 points) 4)Dispositions prises pour le respect des délais (1 point) |
Renseignements |
administratifs et techniques Département de la Seine-Maritime Hôtel du Département 76101 ROUEN CEDEX correspondre@aws-france.com |
Documents |
Département de la Seine-Maritime Hôtel du Département 76101 ROUEN CEDEX correspondre@aws-france.com |
Offres |
Remise des offres le
09/08/19 à 17h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 180 jours , à compter de la date limite de réception des offres. Modalités d'ouverture des offres : Date : le 12/08/19 à 00h00 |
Renseignements complémentaires | |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
La visite du site n'est pas obligatoire cependant il est primordial qu'avant d'établir son offre, le candidat prenne connaissance du site. Le pouvoir adjudicateur ne répondra à aucune interrogation durant la visite du site. Toutes les questions seront à poser sur le profil acheteur. Pour la visite des lieux, l'entreprise pourra prendre au préalable contact avec le secrétariat de l'établissement, tous les jours ouvrés au 02.35.63.66.13. |
|
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus Département de la Seine-Maritime Hôtel du Département 76101 ROUEN CEDEX correspondre@aws-france.com |
|
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen - Cedex 1 Tél : 0232081270 - Fax : 0232081271 greffe.ta-rouen@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : « - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn-et-Garonne" dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées. » |
Envoi le 16/07/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 16/07/19 à 12h13 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité