Page chargée le 01/05/24 à 08h47 heure de Paris
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)
(Attention avis rectifié !)

VILLE DU HAVRE
Ville du Havre
Mairie du Havre
1517 place de l'hôtel de Ville
CS 40 051
76084 LE HAVRE - CEDEX
AVIS RECTIFICATIF DU 07/08/19
Référence acheteur 19AT-VDH-0375-R1-Q
Remise des offres

Au lieu de :
19/08/19 à 16h00 au plus tard.
Lire :
27/08/19 à 16h00 au plus tard.

 

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Rénovation du skatepark de la ville du Havre
Référence 19AT-VDH-0375-Q
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRD22
Durée 18 mois
DESCRIPTION La consultation donnera lieu à un marché ordinaire à prix forfaitaires.
La décomposition du prix de chaque prestation est précisée dans le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire.
- Phases de travaux
Le planning prévisionnel d'exécution est annexé au marché en tant que pièce autonome. Le planning d'exécution du titulaire deviendra contractuel après approbation du pouvoir adjudicateur.
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue - Durée globale du marché - Délai d'exécution
La durée globale de l'ensemble du marché est fixée à 18 mois à compter de la date de notification.
Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG, le délai d'exécution est fixé à 7 mois (1 mois de préparation et 6 mois pour l'exécution des travaux) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage prescrivant à l'entrepreneur de commencer les travaux lui incombant.
Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT
N° 1 Gros-oeuvre
Description : Gros-oeuvre 		     
N° 2 Gardes corps
Description : Gardes corps 		     
Conditions relatives au contrat
Financement Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, selon les dispositions de l'article R2192-10 du code de la commande publique.
Forme juridique Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 27/08/19 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 5 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 20/08/19 à 09h00
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.
- A l'issue de la présente consultation, un avis d'attribution du marché sera publié sur le site internet de la ville du Havre.
- Insertion sociale par le travail (cf. article 3-8-4 du règlement de la consultation)
Le lot 1 du présent marché fait l'objet d'une action d'insertion par l'emploi au profit de personnes en difficulté.
Aussi, le Cahier des Charges de la présente consultation le considère expressément comme une des conditions d'exécution du marché.
- Négociation (cf. article 6 du règlement de la consultation)
Le pouvoir adjudicateur peut librement et de sa seule initiative décider d'engager, ou de ne pas engager, des discussions avec tout ou partie des candidats ; celles-ci ne constituent ni une obligation pour le pouvoir adjudicateur ni un droit pour les candidats, qui demeurent tenus par leurs offres initiales pendant tout le temps de leur validité.
- Examen des candidatures et jugement des offres (cf. article 7 du règlement de la consultation)
* Valeur technique appréciée à partir du mémoire technique (notation sur 100 selon une valeur croissante de mérite) comprenant les éléments suivants :
a)La pertinence de la méthodologie d'intervention proposée pour cette opération au travers d'un planning prévisionnel et d'une note explicative détaillée décrivant l'organisation du chantier et les modalités d'exécution des travaux (notée sur 80) :
- Pertinence de l'organisation globale du chantier (60 points)
- Qualité des moyens humains affectés au chantier (20 points)
b)Qualité des moyens techniques et des matériaux affectés aux chantiers, appréciés au travers des fiches techniques remises (notée sur 20) ;
Ce critère est affecté d'un coefficient de pondération de 6
* Prix de la prestation apprécié à partir du montant total Hors Taxes indiqué dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) (noté sur 100)
Le soumissionnaire dont le montant du bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sera le moins élevé se verra attribuer la note de 100.
Pour les autres soumissionnaires, la notation sera déterminée en application de la formule suivante : (Montant le moins élevé / Montant proposé par le soumissionnaire) X 100
Ce critère est affecté d'un coefficient de pondération de 4.
Marché périodique : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen Cedex 1
Tél : 02 35 58 35 00 - Fax : 02 35 58 35 03
  Envoi le 18/07/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 18/07/19 à 12h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat

Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité