Page chargée le 05/05/24 à 12h46 heure de Paris
|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis rectifié !) |
|
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE M. Jean-Luc GLEYZE - Président du Conseil départemental Esplanade Charles de Gaulle CS 71223 33074 Bordeaux - Cedex Tél : 05 56 99 33 33
|
|
| AVIS RECTIFICATIF DU 19/09/19 |
| Référence acheteur | 19AT-TDI-1087-R1-J |
| Remise des offres |
Au lieu de : |
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. |
| Objet |
RD 209 Communes de Macau, Ludon et Parempuyre Reconstruction du pont de la Chapelle Elargissements des ponts Blanc et Cadillac Réf 1870 |
| Référence | 19AT-TDI-1087-J |
| Type de marché | Travaux |
| Mode | Procédure adaptée |
| Code NUTS | FRI12 |
| DESCRIPTION | Tranche ferme : Reconstruction du pont de la Chapelle, RD 209 commune de Macau Tranche optionnelle : Elargissements des ponts Blanc et Cadillac, RD 209 communes de Ludon et Parempuyre |
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
| Quantité ou étendue |
Tranche ferme: Fondations profondes (Forage pieux 800 - M 150; Béton fondation - M3 76; Aciers fondations - Kg 8360)Chevêtres (Béton - M3 32; Aciers - Kg 3840; Coffrage - M² 69)Tablier (Dalle -M² 59)Chaussée (GNT 2 - T 300; GB - T 120; BBSG - T 120) Tranche optionnelle : Tablier (Dalle de rive - M² 93; Dalle courante - M² 150)Equipements (GCDF - M 50; Etanchéité - M² 239; Corniche - M 50)Chaussée (GB - T 200; BBSG -T 160) |
| Conditions relatives au contrat | |
| Financement | Le financement est assuré par le budget départemental sur les ressources publiques et le paiement se fera par mandat administratif dans un délai global de 30 jours. Une avance sera versée dans les conditions précisées au CCAP. |
| Forme juridique | Conformément aux articles R2142-19 à R2142-27 du code de la commande publique, les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement. Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre de un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités. |
| Conditions de participation | |
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
|
1-La lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou DC1 (fichier nommé DC1) |
|
| Marché réservé : Non | |
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix 20 % : valeur technique 10 % : valeur environnementale 10 % : délai d'exécution de la tranche ferme |
| Documents |
|
| Offres |
Remise des offres le
04/10/19 à 16h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
|
Par tranche considérée, le délai plafond d'exécution est de cent quatre-vingt (180) jours calendaires, une période de préparation de 60 jours calendaires maximum est comprise dans le délai d'exécution. Pièces constituants l'offre : -L'acte d'engagement et ses annexes (fichier nommé AE) -Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (fichier nommé BPUF) -Le détail quantitatif estimatif (fichier nommé DQE), -Un mémoire technique justificatif (fichier nommé MT)des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux (SOPAQ, SOPRE, justification du planning) La valeur environnementale (10%) de l'offre sera appréciée au regard des : - Dispositions pour la protection de l'environnement(5%) - Dispositions pour la gestion des déchets(5%) La valeur technique de l'offre (20%) sera appréciée au regard : - le mode opératoire et d'exécution des différentes phases de chantier et d'exploitation (10%) - la cohérence technique du planning de chantier (10%) Le contrat comporte une clause d'insertion économique obligatoire en application des articles L2112-2 et L2112-3 du code de la commande publique. |
|
| Marché périodique : | Non |
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet BP 947 - 33063 Bordeaux - Cedex Tél : 0556993800 - Fax : 0556243903 greffe.ta-bordeaux@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat. Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution OU référé contractuel après la signature du contrat. Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, n°358994) |
|
Envoi le 02/09/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 02/09/19 à 16h10 |
|
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité